Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

Агентский договор по строительству образец

Принципал», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Агент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Предметом настоящего агентского договора является осуществление Агентом от имени и по поручению Принципала, в его интересах и за счет Принципала проведения переговоров по согласованию сделки на выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждающих конструкций котлована из буронабивных свай с заполнением межсвайного пространства на объекте «Строительство жилого дома с подземным гаражом, расположенном по адресу: . 1.2. По сделке Агента с третьим лицом от имени и за счет Принципала, права и обязанности приобретает Принципал. 1.3. Перечень действий, совершаемых Агентом во исполнение настоящего Договора, приведен в ст.3 настоящего Договора.

Если в договоре про НДС вообще ничего не будет написано, суд может посчитать, что вознаграждение указано с учетом налога. В таком случае агент получит свою оплату в меньшем размере, чем рассчитывал. Изменение и расторжение агентского договора Порядок изменения или прекращения агентского договора регулируется общими нормами гражданского законодательства.

Таким же образом решается и расторжение сделки через суд. Что касается одностороннего прекращения договорных отношений, то по общему правилу (п. 1 ст. 310 ГК РФ) оно не допускается. Исключение составляют причины, предусмотренные законодательством.
Так, ст.

1010 ГК РФ содержит ряд норм, которые могут стать основанием для одностороннего отказа от договора:

1. Если сделка заключена на неопределенный срок. Порядок такого прекращения не прописан в гл. 52 ГК РФ, но в силу ст.

Агентский договор подряда

Агентский договор на организацию строительства нежилого комплекса, обеспечение помещений эксплуатационными услугами общего пользования комплекса зданий (охраной, пожарной сигнализацией, а также ремонтом помещений) г. » » г. , именуем в дальнейшем «Принципал», (наименование или Ф.И.О.

) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.) , с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) и , именуем в дальнейшем «Агент», (наименование или Ф.И.О.) в лице , действующ на основании (должность, Ф.И.О.

) , с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1.

Агентский договор и соглашение

Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала.

При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал. 2.5. По договору на оказание услуг, указанному в п.1.

3 настоящего Договора, а также по любым другим договорам, заключаемым Агентом во исполнение настоящего поручения, заключаемым Агентом от своего имени, но за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в этих договорах или вступал с контрагентами по этим договорам в непосредственные отношения по их исполнению.
2.6. Агент не вправе в целях исполнения договора заключать субагентский договор с другим лицом без письменного согласия Принципала. 2.7.

Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с настоящим договором, возникают непосредственно у Принципала. 1.1. Вариант.

Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с настоящим договором, возникают непосредственно у Агента. 1.2. Агент действует в интересах Принципала на территории (государство, регион, населенный пункт). Агент обязан исполнить данное ему поручение самостоятельно.

ГК РФ установлено, что агент действует за счет принципала, то рекомендуется в тексте сразу оговорить, какие именно издержки несет агент. Здесь же можно прописать лимит расходов.По окончании агентирования исполнитель обязан подтвердить свои расходы. Все доказательства должны быть приложены к отчету (п.

2 ст. 1008
52 ГК РФ. Вопрос о субагентировании иметь несколько вариантов решения:

1. Запрет на привлечение к исполнению третьих лиц.
2. Предписание агенту обязанности заключить субагентские договоры.

Агентский договор строительство образец

Если при предложении более выгодных условий он не может немедленно связаться с Принципалом, чтобы получить от него указания, Агент вправе отойти от указаний Принципала и принять самостоятельное решение, известив об этом при первой же возможности Принципала.

При этом все выгоды от такой сделки получает Принципал. 2.5. По договору на оказание услуг, указанному в п.1.

3 настоящего Договора, а также по любым другим договорам, заключаемым Агентом во исполнение настоящего поручения, заключаемым Агентом от своего имени, но за счет Принципала, приобретает права и становится обязанным Агент, хотя бы Принципал и был назван в этих договорах или вступал с контрагентами по этим договорам в непосредственные отношения по их исполнению.

2.6. Агент не вправе в целях исполнения договора заключать субагентский договор с другим лицом без письменного согласия Принципала. 2.7.

Агент действует в интересах Принципала в части осуществления преддоговорных переговоров и согласования сделки, в соответствии с п.1.1. настоящего договора. 3.3. Агент обязуется по мере исполнения им обязанностей по агентскому договору представлять письменный отчет о проделанной работе. 3.4.

Агент имеет право на возмещение расходов в соответствии с п.3.5., которые Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.4 настоящего Договора 3.5.

Агент имеет право на вознаграждение, которое Принципал обязуется оплатить в размере, в сроки и в порядке, установленные ст.

4 настоящего Договора, при условии полного исполнения агентского поручения на основании утвержденного Отчета Агента, а также на возмещение расходов по исполнению настоящего договора. 3.6.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео По агентскому договору подряда агент за плату от принципала обязуется привлекать заказчиков (подрядчиков) для заключения сделки подряда. На странице можно скачать образец агентского договора на заключение договора подряда.

Важно

Благодаря нашей программе вы можете составить и скачать готовый агентский договор на заключение договора подряда. Наш сервис легко интегрируется с любой системой (CRM, СЭД и т. Д. ). Именно по этому многие выбирают наш конструктор.

Договор прекращается по основаниям и в порядке, установленном законодательством. Российской Федерации. 6.2. Настоящий договор составлен на двух языках – английском и русском. В случае расхождения в условиях Договора, изложенных в английском и русском текстах, стороны будут руководствоваться текстом договора на русском языке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Принципал

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Агент

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас.
ГК РФ сторона обязана известить о своем решении не менее чем за 30 дней до дня расторжения соглашения.

• В случае смерти агента или признании его без вести пропавшим. Также прекращаются отношения, когда исполнитель теряет свою дееспособность полностью или частично.
• Если агент — индивидуальный предприниматель признан банкротом, в связи с чем не может продолжать оказывать услуги агентирования.
• *** Итак, в зависимости от вида агентирования к нему могут применяться нормы о поручении или комиссии. Агентский договор всегда возмездный, но вознаграждение должно быть соразмерно результату оказанной услуги.

Источник: http://advokat-na-donu.ru/agentskij-dogovor-po-stroitelstvu-obrazets/

Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

Договора; 3.3.2. Второй платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №1 – «демонтажные, подготовительные работы, стяжка, выравнивание стен» (см. График ведения ремонтно-строительных работ). 3.3.3.

Третий платеж в размере 1/3 от суммы, указанной в п. 3.2, выплачивается по окончании строительного этапа №2 –«чистовая отделка, электрика, теплые полы, конструкции из гипсокартона, готовая ванная и туалет» (см. График ведения ремонтно-строительных работ). 3.3.4.

Окончательный расчет с рабочими происходит после подписания Акта приемки выполненных работ, при наличии обоснованных замечании они должны быть устранены в течение недельного срока, в противном случае Заказчику может быть возвращено до 30% от стоимости работ. 3.

5 Порядок оплаты: наличный или безналичный – на расчётный счёт Исполнителя в течение трёх (3) дней с момента выставления счёта.

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР No. на организацию ремонта складского помещенияг. » » г.

, именуем в дальнейшем «Принципал», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Агент», в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, организовать проведение ремонтно-строительных работ.1.2.

Объектом проведения ремонтно-строительных работ является складское помещение, расположенное по адресу: и принадлежащее Принципалу на правах аренды (Договор аренды No. от » » г.).1.3. Перечень работ, которые необходимо произвести в интересах Принципала, определяется в Приложении No.
1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Принципал обязуется:2.1.1.

Агентский договор на выполнение строительно-монтажных работ

Прочие согласованные, документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом в ходе или в связи с исполнением настоящего договора, возмещаются Принципалом в течение дней с даты представления подтверждающих документов. 3.4. Вознаграждение Агента составляет % стоимости ремонта Основных средств Подрядчиком.

Важно

В случае осуществления ремонта по цене ниже установленной в приложении разница принадлежит Агенту в качестве оплаты его услуг по исполнению настоящего договора. 3.5. Вознаграждение Агенту выплачивается в течение дней с даты возвращения Принципалу отремонтированных Основных средств и заключительного отчета Агента об исполнении настоящего договора.

3.6.

Внимание

Все суммы, подлежащие перечислению Агенту в соответствии с настоящим договором, выражаются в долл. США. Платежи осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.

4. Ответственность сторон 4.1.

   архитектура

Для целей настоящего договора под приложением N 1 понимается объектный перечень Основных средств Принципала, подлежащих ремонту, с указанием на требуемый вид ремонта каждого объекта (капитальный, текущий и т.д.), срок и стоимость ремонта каждого объекта. 1.2.

В рамках исполнения настоящего договора Агент обязуется выполнить следующие указания Принципала: — заключить от своего имени, но в интересах и за счет Принципала договор на ремонт Основных средств с (далее — Подрядчик) на наиболее выгодных для Принципала условиях; — совершать фактические действия, необходимые для надлежащего ремонта Основных средств Подрядчиком.

2.
2.1.2.

Агентский договор в строительстве

Контроль Агента распространяется также на разработку и соблюдение всей документации, относящейся к ремонтным работам. 2.1.6. Без письменного согласия Принципала не заключать субагентского договора с другими лицами во исполнение своих обязательств по настоящему договору.
2.1.7.

Информировать Принципала о ходе исполнения поручения по настоящему договору. При этом представлять Принципалу письменные отчеты по мере исполнения договора, но не реже .

К отчету должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом во исполнение настоящего договора. 2.1.8. По исполнении настоящего договора возвратить Принципалу доверенность, срок действия которой не истек.
2.2. Агент вправе: 2.2.1. При отгрузке отремонтированных Основных средств Принципалу организовать за счет Принципала их транспортировку силами Подрядчика.

Агентский договор на выполнение работ

Все заявки Заказчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону или по электронной почте. 5.4 В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий.

Все указанные в Акте разногласий недоделки Исполнитель обязуется устранить за свой счет в недельный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий. 6. Ответственность сторон 6.

1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 6.2 За просрочку оплаты «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый просроченный день.

Под упущенной выгодой понимается неполучение в собственность причитающегося Принципалу нежилого комплекса, если этот комплекс не будет получен в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Агентом своих обязанностей. 2.9. Принципал обязан помимо уплаты Агенту вознаграждения, возместить Агенту израсходованные им на исполнение поручения суммы в полном объеме. 3.

Срок действия Договора 3.1. Настоящий Договор вступает в силу при его подписании сторонами и действует до полного исполнения Агентом своих обязанностей по настоящему Договору. 4. Применимое право. Ответственность сторон 4.1. Применимым правом по настоящему Договору является законодательство Российской Федерации.

4.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в суде. 4.3.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.4. При нарушении условий настоящего Договора нарушившая сторона обязана возместить другой стороне причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

5. Форс-мажор 5.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 5.2.
Найти строительную компанию и заключить с ней от своего имени, но за счет Принципала, договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, указанных в Приложении No. 1 к настоящему Договору.2.2.2. Предоставить Принципалу в течение 3-х дней с даты заключения договора подряда надлежаще заверенную сторонами договора копию договора подряда и лицензию организации-подрядчика на проведение ремонтно-строительных работ.2.2.3. Своевременно оплачивать работы по договору подряда в размере, указанном в смете к договору подряда, в счет сумм, поступивших к нему от Принципала для исполнения настоящего Договора.2.2.4. Представлять отчеты о ходе выполнения работ по заключенному договору подряда.2.2.5. Предоставлять копии платежных документов, подтверждающих проведение расчетов с организацией-подрядчиком.2.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.3.

Принципал, если он имеет возражения по Отчету Агента, должен письменно проинформировать об этом последнего в течение рабочих дней со дня получения Отчета Агента, изложив конкретно свои возражения по Отчету Агента и претензии (замечания) на действия (бездействие) Агента.

В противном случае (при отсутствии возражений по Отчету Агента) отчет считается принятым Принципалом, и Принципал обязан произвести оплату вознаграждения Агента. 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 5.1 Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

Источник: http://lcbg.ru/primer-agentskogo-dogovora-na-organizatsiyu-remontno-stroitelnyh-rabot/

Агентский договор на строительные работы

2.1.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом и настоящим Договором.

2.2. Агент обязуется: 2.2.1. Найти строительную компанию и заключить с ней от своего имени, но за счет Принципала, договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ, указанных в Приложении No. 1 к настоящему Договору. 2.2.2.

Предоставить Принципалу в течение 3-х дней с даты заключения договора подряда надлежаще заверенную сторонами договора копию договора подряда и лицензию организации-подрядчика на проведение ремонтно-строительных работ. 2.2.3.

Своевременно оплачивать работы по договору подряда в размере, указанном в смете к договору подряда, в счет сумм, поступивших к нему от Принципала для исполнения настоящего Договора. 2.2.4.

Представлять отчеты о ходе выполнения работ по заключенному договору подряда.

2.2.5. Предоставлять копии платежных документов, подтверждающих проведение расчетов с организацией-подрядчиком.

Пример агентского договора на организацию ремонтно строительных работ

3.4. Вознаграждение Агента составляет % стоимости ремонта Основных средств Подрядчиком.

Важно В случае осуществления ремонта по цене ниже установленной в приложении разница принадлежит Агенту в качестве оплаты его услуг по исполнению настоящего договора.

3.5. Вознаграждение Агенту выплачивается в течение дней с даты возвращения Принципалу отремонтированных Основных средств и заключительного отчета Агента об исполнении настоящего договора.

3.6. Внимание Все суммы, подлежащие перечислению Агенту в соответствии с настоящим договором, выражаются в долл.

США. Платежи осуществляются в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день перечисления.

4. Ответственность сторон 4.1.

Для целей настоящего договора под приложением N 1 понимается объектный перечень Основных средств Принципала, подлежащих ремонту, с указанием на требуемый вид ремонта каждого объекта (капитальный, текущий и т.д.), срок и стоимость ремонта каждого объекта.

Агентский договор с физическим лицом на выполнение строительно подрядных работ

3.2.

Прекращение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора. 5.7. Настоящий агентский договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПринципалЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: АгентЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 7. Заказчик имеет право вносить изменения в ТД без согласования с подрядчиком, если при этом:

1. стоимость сметы при включении в нее дополнительных работ увеличивается не более чем на 10% ее стоимости.
2. не меняется характер оговоренных в договоре работ;

Подрядчик имеет право:

1. оплаты разумных расходов, вызванных определением и устранением им недостатков ТД.
2. пересмотра сметы, если ее стоимость превышена на 10% по независящим от него причинам;

Агентский договор на оказание услуг заказчика строительства образец

Также прекращаются отношения, когда исполнитель теряет свою дееспособность полностью или частично. Если агент — индивидуальный предприниматель признан банкротом, в связи с чем не может продолжать оказывать услуги агентирования.

*** Итак, в зависимости от вида агентирования к нему могут применяться нормы о поручении или комиссии. Агентский договор всегда возмездный, но вознаграждение должно быть соразмерно результату оказанной услуги.

8. Реквизиты и подписи Сторон Г———————————————————————————————T—————————————————————————————————¬

Юрист Лебедев Антон Дмитриевич

К отчету Агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных Агентом. 2.6. Принципал, имеющий возражения по отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 10 (десяти) дней со дня получения отчета.

В противном случае отчет считается принятым Принципалом.

2.7. Принципал обязан: 2.7.1. Возмещать Агенту часть сумм, израсходованных Агентом в связи с исполнением действий, указанных в п.2.1. настоящего Договора, а именно – компенсировать Агенту расходы в объеме ________(_________) рублей 00 копеек ежемесячно.

2.7.2. Принять отчет Агента и все исполненное им по настоящему Договору (в соответствии с п.2.1.).

2.7.3. Обеспечить Агента всей необходимой для выполнения поручения информацией. 3.2.

sovetnik36.ru

Доходы исполнителя в целях расчета НДФЛ могут быть уменьшены на налоговые вычеты:

1. стандартный налоговый вычет на детей.
2. профессиональный вычет в сумме расходов, понесенных для выполнения обязательств по договору, подтвержденных документально (чеки ККТ, товарные чеки, накладные, проездные билеты и т.д.) (п. п. 2, 3 ст. 221 НК РФ);

Напомню, что налоговые вычеты предоставляются только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%, на основании письменного заявления налогоплательщика (в нашем случае – исполнителя по договору).

Очевидно, что для проведения разовых работ (услуг) заключать трудовой договор с исполнителем и вводить дополнительную штатную единицу нецелесообразно.

Как же в таком случае оформить взаимоотношения, провести расчеты и удержать налоги?

Об этом речь пойдет далее в статье. Документальное оформление

1. Договор на выполнение работ (оказание услуг) с физическим лицом

Агентский договор на выполнение работ — образец

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

 Предмет договора

1.1.

 По Договору обязуется от имени и за счет совершить юридические и иные действия, направленные на приобретение услуг для (далее по тексту – Действия): . По сделке, совершенной по Договору с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным .

1.2.

  обязуется совершать Действия на следующих существенных условиях (далее по тексту – Условия): .

1.3.

Договор исполняется  на следующей территории: .

1.4.

Перечень услуг, являющийся предметом Договора, указан в Перечне услуг (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.5.Стороны договорились, что общими полномочиями на совершение сделок по Договору будут являться: . 

2.

 Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

 Права и обязанности сторон

3.1.1.

Без промедления принять от  все исполненное им в соответствии с Договором. 

3.1.2.

 Возместить  расходы, понесенные последним, в порядке и на условиях Договора.

3.1.3.

Оплатить  вознаграждение в порядке и на условиях Договора.

3.1.4.

Не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в Договоре территории, в течение срока действия Договора.

3.1.5.

 Воздерживаться в течение срока действия Договора от осуществления на определенной в Договоре территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет Договора.

3.1.6.

 В срок до  г. выдать  доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, подтверждающую полномочия  перед третьими лицами на совершение действий по Договору.

3.1.7.

В срок до г. предоставить информацию о перечне услуг, необходимых для деятельности .

3.2.1.

Принятое на себя поручение исполнить на наиболее выгодных для  условиях, добросовестно и разумно, в соответствии с указаниями , а при отсутствии в Договоре таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

3.2.2.

Передать  без промедления все полученное  по сделкам, совершенным в связи с исполнением Договора.

3.2.3.

Сообщать  по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

3.2.4.

 Не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в Договоре.  

3.2.5. Вести необходимую отчетность по всем коммерческим операциям, осуществленных в интересах , предоставлять  оригиналы (копии) договоров, заключаемых в интересах последнего и создающих для него права и обязанности.
3.2.6.

 Проводить консультирование по правовым и коммерческим вопросам в связи с исполнением поручения и заключением договоров в интересах , осуществлять подготовку проектов договоров и иных юридических документов.

3.2.7.

Тщательно и добросовестно заниматься поиском партнеров и заключением с ними договоров на оказание услуг для .

3.2.8.

В случае необходимости осуществлять организацию встреч и коммерческих переговоров.

3.2.9.

Предварительно согласовывать с  условия договоров, заключаемых с потенциальными партнерами.

3.2.10.

Не ссылаться в отношениях с третьими лицами на отсутствие у  надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий .  

3.3.1.

В порядке, предусмотренном ст. 359 ГК РФ, удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче , в обеспечение своих требований по Договору.   

3.3.2.

В порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ, удержать причитающиеся ему по Договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет .     

3.3.3.

Потребовать возмещения  расходов , связанных с исполнением  своих обязанностей по Договору.

3.3.4.

Получить агентское вознаграждение в порядке и на условиях Договора.

3.3.5.В целях исполнения Договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед , на следующих условиях: .
3.4.1.

Получать от  все сведения о ходе исполнения поручения.

3.4.2.

В любое время отказаться от исполнения Договора, отменив поручение при условии предварительного возмещения убытков, вызванных отменой поручения.

4.

Сроки выполнения агентского поручения

4.1.

Поручение по Договору выполняется  с г. по г.

5.

 Сдача отчета

5.1.

 В течение  рабочих дней со дня исполнения поручения  направляет  отчет (далее по тексту – Отчет агента) в 2 (двух) экземплярах, в котором отчитывается по исполнению поручения и указывает свои обоснованные расходы на выполнение поручения, и счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

5.2.

обязан в течение  рабочих дней со дня получения рассмотреть Отчет агента и в случае отсутствия мотивированных возражений утвердить указанный отчет, а в противном случае в течение срока, указанного в настоящем пункте Договора направить письменные мотивированные возражения.

5.3.

В случае, если в установленный в п. 5.2 Договора срок не направил письменные мотивированные возражения, Отчет агента считается утвержденным, а агентское поручение исполненным надлежащим образом.

5.4.

обязан в течение  рабочих дней со дня получения от возражений, устранить замечания и направить ему необходимые письменные доказательства, которые обязан рассмотреть в срок, установленный в п. 5.2 Договора.

5.5.

К Отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных  по Договору.

5.6.

 В течение  банковских дней со дня утверждения  Отчета агента либо с того дня, когда Отчет агента считается утвержденным в соответствии с Договором,  возмещает расходы  по Договору, указанные в Отчете агента.

5.7.

Одновременно с направлением Отчета агента передает все полученное по сделкам, совершенным по Договору.

5.8. Передача всех документов, указанных в п.п. 5.1, 5.2, 5.4 Договора осуществляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату или нарочным по выбору направляющей документы Стороны.
5.9.

 Передача всех документов, указанных в п. 5.1 Договора, не соответствующих требованиям законодательства, является основанием невыплаты агентского вознаграждения и/или возмещения расходов по Договору.

6.

 Вознаграждение  и порядок расчетов

6.1.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.2.

Вознаграждение по Договору составляет  () руб., в том числе НДС % в размере  () руб.

6.3.

уплачивает вознаграждение за исполнение агентского поручения в течение  банковских дней со дня утверждения Отчета агента либо с того дня, когда Отчет агента становится утвержденным в соответствии с Договором.

7.

Ответственность сторон

7.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.

7.2.

Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

7.3.1.

В случае несвоевременного возмещения расходов  и/или выплаты агентского вознаграждения  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более  процентов в день от суммы расходов  и/или агентского вознаграждения.

7.3.2.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п.п. 3.1.4, 3.1.5 Договора,  обязуется возместить  нанесенные убытки в полном объеме и выплатить штраф в размере  руб. за нарушение каждого из пунктов Договора.

7.3.3.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.6 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб.

7.3.4.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.7 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб.

7.4.1.

В случае несвоевременного исполнения агентского поручения  обязуется выплатить  пени из расчета  процентов от суммы агентского вознаграждения за каждый день просрочки, но не более  процентов от суммы агентского вознаграждения.

7.4.2. В случае нарушения  условий, предусмотренных п. 3.2.2 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. за каждый такой случай.
7.4.3.

В случае нарушения  условий, предусмотренных п. 3.2.3 Договора,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб. за каждый такой случай.

7.4.4.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.2.4 Договора,  обязуется возместить  нанесенные убытки в полном объеме и выплатить штраф в размере  руб.

7.4.5.

В случае нарушения  условий, предусмотренных любым из п.п. 3.2.5, 3.2.6 Договора, обязуется выплатить  штраф в размере  руб.

8.

Основания и порядок расторжения договора

8.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

8.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.3.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у  возмещения убытков:

8.3.1.

В случае задержки  исполнения агентского поручения на срок более  рабочих дней.

8.3.2.

В случае нарушения  условий, предусмотренных п. 3.2.2 Договора, на срок более  рабочих дней.

8.3.3.

В случае нарушения  условий, предусмотренных п. 3.2.4 Договора.

8.3.4.

В случае неоднократного ( и более раз) нарушения  условий, предусмотренных п. 3.2.9 Договора.

8.4.

 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать у  возмещения убытков:

8.4.1.

В случае несвоевременного возмещения расходов  и/или выплаты агентского вознаграждения на срок более  банковских дней.

8.4.2.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных в п.п. 3.1.4, 3.1.5 Договора.

8.4.3.В случае неисполнения  условий, предусмотренных п. 3.1.6 Договора, на срок более  рабочих дней.
8.4.4.

В случае нарушения  обязанностей, предусмотренных в п. 3.1.7 Договора.

9.

Разрешение споров из договора

9.1.

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.

9.2.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.

9.3.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 13  Договора.

9.4.

Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.3 Договора, не допускается.

9.5.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет  рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.6.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в .  

10.

Форс-мажор

10.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

10.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

11.

Прочие условия

11.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

11.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

11.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

11.4.Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

12.

Список приложений

12.1.

Приложение № — Перечень услуг.

12.2.

Приложение № — Отчет агента (форма).

13.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/agentskie_dogovory/na_vypolnenie_rabot/