+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Образец договора на изготовление и монтаж решеток из материалов подрядчика

Содержание

Образец договора на изготовление и монтаж решеток из материалов подрядчика

Образец договора на изготовление и монтаж решеток из материалов подрядчика

Заказчик назначает своего представителя (указать ФИО представителя) Малеева Виктора Ивановича, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляют контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям контракта.Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.5.3. По согласованию сторон на рабочей площадке при необходимости будут производиться совещания по решению возникающих в ходе работ вопросов.5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в п. 2 настоящего контракта.5.5. Обеспечение общего порядка на рабочей площадке является обязанностью Подрядчика.5.6.

Подрядчик гарантирует:

  • надлежащее качество работ и используемые в работе материалы, поставляемые Подрядчиком, их соответствия требованиям проектной документации;
  • выполнение всех работ в точном соответствии с действующими нормами и правилами, разработанными на их основе должностными инструкциями;
  • качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и правилами и техническими условиями;
  • своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в период гарантированной эксплуатации результата этих работ.

8.2.

 договора по типам

Внимание

Приемка результата изготовления сруба и материалов производится посредством подписания сторонами акта №1 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по изготовления сруба и материалов и его доставке на участок заказчика по настоящему договору. 7.2. Приемка результатов монтажа фундамента, производится посредством подписания акта №2 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по монтажу фундамента по настоящему договору.

7.3. Приемка результатов монтажа сруба, на фундамент заказчика производится посредством подписания акта №2 о приемке выполненных Подрядчиком обязательств по монтажу сруба в комплекте пиломатериалов по настоящему договору. Все акты, акт №1 акт №2 и акт №3 являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Приемка результата работ производится в течение дней со дня получения Заказчиком соответствующего извещения от Подрядчика об окончании работ.

Образец (примерный). договор подряда на изготовление и установку пвх-профилей

Важно

Изготовление сруба, материалов, погрузка и доставка на участок заказчика рублей. Установка сруба на участке Заказчика и на фундамент изготовленный подрядчиком рублей.

Общая стоимость договора рублей. 2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются наличными средствами и в следующем порядке:

  1. В день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику в качестве аванса % от суммы стоимости сруба и пиломатериалов с погрузкой и доставкой что составляет рублей.
  2. После изготовления сруба, пиломатериалов и их доставке на участок заказчика еще % от суммы стоимости сруба и пиломатериалов с погрузкой и доставкой что составляет рублей.
  3. И после установки комплекта сруба и акта сдачи и приемки выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору рублей за установку сруба в комплекте пиломатериалов, не позднее двух банковских дней.

2.3.

Ни одна сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если неисполнение явилось следствием таких обстоятельств как: пожар, землетрясение, наводнение, других стихийных бедствий, война или военные действия, а также запретные меры правительств. 9.

Порядок разрешения споров 9.1. Все споры по Договору подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения Сторонами согласия — в Арбитражном суде Ростовской области.
10. Срок действия договора 10.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действителен до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору. 10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

К настоящему Договору прилагаются: 1. Спецификация (приложение № 1) 2. Прейскурант (приложение № 2) 12.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности. 6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1.

Договор подряда по монтажу изделий

Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами. 1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком.

Факт приема результатов работ подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.
1.4.

Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ. 1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с » » 200_ г., а заканчивается » » 200_ г.

Договор № 21на монтаж системы видеонаблюдения г. Красноярск «30» мая 2018 г. ООО «Лимон», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова И.П..

, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Охрана предприятий», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Шумилина П.И.

, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Подрядчик обязуется собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) с использованием собственного (ой)/ арендованного (ой) оборудования, техники и персонала, за свой риск выполнить работы по монтажу системы видеонаблюдения (далее — работы) здания ООО «Лимон», расположенного в г. Красноярске, ул.

Советская, 24 (далее — объект) и сдать объект, готовый к эксплуатации Заказчику в установленные настоящим договором сроки.1.2.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 10. ФОРС-МАЖОР10.1.

Произвести уборку мусора в течение 24 часов после окончания работ.4.2. Заказчик обязан:4.2.1. Гарантировать оплату выполненных Подрядчиком работ;4.2.2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.4.2.3.

Передать Подрядчику для производства работ объект в 3-дневный срок со дня подписания настоящего договора по акту на период выполнения работ и до их завершения.4.2.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.4.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные п.7 настоящего контракта.4.2.6.

Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ5.1. Работы должны выполняться по адресу г. Красноярск, ул. Советская, 24 в соответствии с графиком выполнения работ, который предоставляется Подрядчиком на момент подписания контракта.5.2.

Источник: http://lcbg.ru/obrazets-dogovora-na-izgotovlenie-i-montazh-reshetok-iz-materialov-podryadchika/

Договор подряда на монтаж оборудования

Образец договора на изготовление и монтаж решеток из материалов подрядчика

г. ___________

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 – технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

Заказчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

: 2/100

Источник: http://up2go.ru/documents/contract-agreement/650.htm

Договор подряда по изготовлению строительных конструкций и сооружений – Договор строительства, строительного подряда

Образец договора на изготовление и монтаж решеток из материалов подрядчика

«____»_________________20___ г.

Индивидуальный предприниматель ______________________________________________, зарегистрированный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы  под номером _____________________ и ____________________________________________________________________________________

(наименование  предприятия – юридического лица, или Ф.И.О.- физич. лица)

именуемое  в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с другой  стороны, заключили настоящий договор  о следующем:

1. Предмет  договора

1.1. Заказчик  поручает,  а Подрядчик берет на себя  обязательства по изготовлению строительных  конструкций  и сооружений: выполненных  в соответствии с  техническим  описанием,  планами, эскизами и конструктивными особенностями, указанными   в Приложении.

1.2. Работы  выполняются  из материалов Заказчика в соответствии  с  накладной Подрядчика.

1.3. Срок  исполнения  заказа с «_____»______________20____г по «_____»_______________20___г

1.4. Подрядчик обязуется  сдать работу  по акту  выполненных работ подписанному сторонами.

2. Стоимость  работ и порядок  расчетов

2.1. Общая стоимость выполняемых работ (с учетом материалов по накладной)  устанавливается в рублях, и составляет: _____________________________________________________________________________

2.2. До начала работ Заказчик производит предоплату Подрядчику для закупки материалов в размере  ______________________________________________________________________

2.3. При доставке материалов, Заказчик оплачивает их стоимость, в соответствии с накладной, за минусом предоплаты, что составляет _________________________

____________________________________________________________________________

2.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в день их окончания, что составляет:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2.5. В случае невыполнения п.2.4. настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере ___% за каждый просроченный день от суммы невыплаченного платежа

2.6. В случае нарушения обязательства п. 1.3. настоящего договора Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере ___% от стоимости работ за каждый просроченный день.

2.7. В случае отказа от заказа или просрочки платежа Заказчиком более чем на один месяц, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчику возвращается сумма предоплаты после реализации готового изделия с учетом пени по пп.2.5 настоящего договора.

3.Обязанности и ответственность сторон

3.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора  в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

4. Гарантийные обязательства

4.1. На строение  дается гарантия сроком  6 месяцев.

4.2. Гарантия распространяется на:

  • Целостность конструкции,
  • Протекание кровли.

4.3. Гарантия не распространяется на столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.).

4.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на строительные материалы, приобретаемые заказчиком самостоятельно.

4.6. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, вследствие неправильной эксплуатации строения Заказчиком

4.7. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами.

4.8. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

4.9. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.

5. Заключительные положения

5.1. Договор вступает в силу с моменты его подписания сторонами и действует до полного и надлежащего его исполнения сторонами.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика.

5.3. Адреса и подписи сторон:

ПОДРЯДЧИК:                                                                        ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК                                                                     ЗАКАЗЧИК

 ______________(_____________________)               ______________(_____________________)

         мп                                               Ф.И.О.                                                   мп                                              Ф.И.О.

«____»_____________ 20___ г.                        «____»________________ 20___ г.

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

                     _______________________________

                     ________________________________

                        ________________________________

                        _________________________________

[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]
[attention type=red]
[attention type=green]
__________________________________________________________________________________________
[/attention]
[/attention]

         Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Приложение № ___

к договору № ________

от ____________20___г.

Эскиз (если не типовой проект):

                                             Подписи сторон:

Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/

Договор бытового подряда с использованием материалов подрядчика

Образец договора на изготовление и монтаж решеток из материалов подрядчика

На странице представлена, актуальная в 2019 году, Форма договора бытового подряда (с использованием материалов подрядчика), заключаемый между юридическим и физическим лицом. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 13,7 кб.

  1. Предмет договора
  2. Цена работы. порядок расчетов по договору
  3. Права и обязанности сторон
  4. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком
  5. Обстоятельства непреодолимой силы
  6. Ответственность сторон
  7. Заключительные положения
  8. Юридические адреса и платёжные реквизиты сторон
  9. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика строительство нежилого хозяйственного строения (именуемого в дальнейшем строение), сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов ______________________________ его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.3. Срок действия настоящего договора:

  • начальный срок «_____» _______________2016 года;
  • срок окончания работ «_____» _______________2016 года.

Действие настоящего договора прекращается при условии выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех условий настоящего договора.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору и составляет:

  • __________ рублей – оплата за материал Подрядчика;
  • __________ рублей – оплата за выполнение работ.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п.2.1 и аванс в размере __________% от суммы, установленной п.2.1. за выполнение работ в течение __________ дней после подписания настоящего Договора.

Окончательный расчет производится после сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика по не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.2.1.

настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.5.

При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования строения, а также о возможных для Заказчика других лиц последствиях несоблюдения этих требований.

3.5.

Заказчик вправе:

  • во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
  • в любое время до сдачи работы отказаться от исполнения настоящего договора. При этом заказчик обязан оплатить Подрядчику работу, выполненную им до отказа Заказчика от исполнения договора.

4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ (строение) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____________________ по их обнаружении.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

5.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае не выполнения Подрядчиком условий п.1.1 настоящего договора Подрядчик возвращает Заказчику стоимость оплаченного материала, а также уплаченный Заказчиком аванс, а также выплачивает неустойку в размере __________% от суммы, предусмотренной п.2.1. настоящего договора.

6.2.

В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения Заказчика от его приемки в течение ____________________ Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении ____________________ со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном законодательством.

6.3. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить Подрядчику выполнение работ Подрядчик имеет право на удержание результата работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, применяются нормы действующего гражданского законодательства России. Гарантийный срок на результат работы (строение) устанавливается Подрядчиком в ____________________.

7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ЗаказчикАдрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________  

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_bitovogo_podryada_s_ispolzovaniem_materialov_podryadchika.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.