Договор пуско наладки и шефмонтажа

Договора на шеф номтаж и пусконаладку

8.2.

При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6.

Что такое шеф монтажные и пусконаладочные работы

Весь перечень услуг оговаривается в договоре. Что касается линий воздухообмена, можно заказать монтаж инженерных систем вентиляции на сайте .

Установка оборудования выполняется посредством шеф-монтажных и пусконаладочных работ в зависимости от пожеланий заказчика.

Работы сопровождаются дистанционным консультированием, выездом специалиста на место.

Образец договора на шеф монтаж

СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.2. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

2.3. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам. 2.4.

Рекомендуем прочесть:  Узнать налоги по инн

Договор пуско наладки и шефмонтажа

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов.

2.11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. 1.5. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см.

3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Шеф-монтаж и пусконаладка

Наладка оборудования, установленного на фильтре в соответствии с комплектацией фильтра; Под услугами по обучению персонала Покупателя понимаются консультации по основам работы, правилам технического обслуживания и инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием.

Обучению подлежит только персонал, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание Оборудования, назначенный внутренним приказом руководителя предприятия или руководителя соответствующего подразделения. Услуги по обучению персонала совмещаются по времени с пусконаладочными работами и проводятся одновременно. Время проведения работ по шеф-монтажу и пусконаладке обычно составляет от 1-го до 5-ти рабочих дней.

В случае если в течение срока, указанного в договоре, работы не завершены по причине, не зависящей от Поставщика (отсутствует фронт работ, нет строительной готовности для монтажа оборудования, длительный монтаж оборудования, нет готовности оборудования к пуску и.

Договор на шеф-монтаж

Приложение подписывается обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью.

1.3. Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ. 2. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ 2.1.

Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику.

2.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. 2.3. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется.

Договор пуско наладки и шефмонтажа

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования.

Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента их обнаружения. Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. 7.4. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей. 8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1.

При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. 2.

11 Дополнительные работы, обнаружившиеся в ходе исполнения договора, стоимость которых определяется Дополнительным соглашением, Подрядчик обязуется выполнить в срок, согласованный сторонами. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.10 договора. 3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 3.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в случае сложившихся обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. 3.2.

Внимание

8 Заказчик обязуется: 2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору. 2.8.2.

Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.

2.10 Работы, согласованные сторонами в момент подписания настоящего договора, стоимость которых определена пунктом 2.1 настоящего договора, Подрядчик обязуется выполнить в течение дней с момента прибытия специалистов на производственную площадку. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки.

400 bad request

По истечении этого срока Стороны имеют право договориться о дальнейших действиях. 9.4.

В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.

1. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

11. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 11.1. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: 11.1.1. По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1.

Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. 7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.

Вот и год закончился, монтажники исчезли, эксплуатация все больше новых требований выдвигает и делает замечания все в перемежку. Вам достаются половина Ваших половина чужих. Через 2 года, через пень колоду, сдали. Все довольны, кроме Вас — хотели за 90 человеко/дней, а получилось за 700 человеко/дней.

И вот, чтоб избежать подобные непредвиденные траты, необходимо, в договоре прописать защитные для Вас параграфы.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора. 8.2.

При нарушении не по вине Заказчика сроков выполнения работ, и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере % от общей стоимости Заказа.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика.

При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. 3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до . .201 г.

Договор поставки шефмонтажа пусконаладки и инструктажа

К концу пусконаладочных работ вентоборудования «хотелки» всех технических служб, которые обязаны принять оборудование в эксплуатацию, обязательно будут расти.

Ссылаясь на фразы типа «по стандарту нашего предприятия» Вы обязаны нам сделать «вот так и вот так», начинают требовать вещи которые не прописаны в договорных отношениях или там написано «скользко» и появляется лазейка трактовать разные фразы с противоположным смысловым содержанием.

При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями.

Отсюда первый принцип подготовки договора — постараться избежать ссылок на стандарты предприятия Заказчика или ГОСТ или другие виды государственных документов.

если Заказчик письменно уведомит Исполнителя за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Услуги, и частью цены, выплаченной за оказанные Услуги;

• в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства о письменном информировании Заказчика о смене единоличного исполнительного органа Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Исполнителя за рабочих дней.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Источник: http://dtpstory.ru/dogovor-pusko-naladki-i-shefmontazha/

Договор оказания услуг пусконаладки оборудования

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Естественно что определение общее и все частности должны быть оговорены в договоре.

Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе необходимо определить понятие пусконаладочных.

Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий.

Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям. Монтажные работы. Наладочные работы.

1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 5.5.

В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

Договор на монтаж и пусконаладочные работы оборудования

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру.

Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.

Оформление документов при шеф монтаж оборудования иностранной организацией отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 4.6. настоящего Договора. 2.4.

Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных (форма КС-3). 2.5. Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

3. Сроки и порядок выполнения Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) Оборудования.

11.2.

Москва, Шипиловский проезд, д.47/1 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.

2.2, и его подтверждения. Договор подряда на монтаж оборудования (Ф.И.О.

5.5.

Скачать договор на оказание услуг по пусконаладочным работам

Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии! 7.2. Если Стороны путем переговоров в течение 10 (десяти) рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области.

2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 1.2. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам. 2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения. уполномоченного представителя) ___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет __________ рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

1. Налог на добавленную стоимость.
2. Наладочные работы.
3. Стоимость оборудования
4. Монтажные работы.
5. Доставку оборудования на площадку монтажа.
6. Подготовку и передачу документации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 3.1.

Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.5.

Образец договора пуско-наладки

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 2.1 Общая стоимость пуско-наладочных работ по Договору составляет ______ руб.

4.2 Прочая ответственность Сторон по Договору предусмотрена действующим законодательством РФ. 5.1 Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путем переговоров.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 5.2 Все изменения и дополнения Договора фиксируются в Приложениях и подписываются обеими сторонами.

Договор подряда на монтаж оборудования

__________________, ул. _____________________, дом _______.

(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома) 1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой. 2. Права и обязанности сторон 2.1.1.

выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения 2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п.

Обязанности и права Заказчика 4.1 Предоставить Подрядчику проектное решение объекта в объеме, достаточном для подготовки и проведения работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования.

4.2 Уведомить Подрядчика о готовности Объекта и монтируемого оборудования к монтажу не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ.

4.3 Предоставить Подрядчику бригаду, состоящую из электрика и двух слесарей для проведения сборочно-монтажных работ.

4.4 Передать Подрядчику по Акту полностью подготовленный согласно рекомендациям Подрядчика под монтаж Объект. 4.5 Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.

4.6 Обеспечить объект электроэнергией, водой и другими коммуникациями для бесперебойного выполнения Подрядчиком своих обязательств в период монтажных работ и выполнения гарантийных обязательств (за счет Заказчика).

Договор подряда на шеф монтаж и пусконаладка

7.3.

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика.

2.8 Заказчик обязуется: 2.8.1. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.2.8.2.

Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры.