Договор подряда столярные работы

Договор подряда столярные работы

Подрядчик: ИП Берестов Юрий Александрович ОГРНИП 314774614101090 ИНН 771617251257 г. Москва, ул. Стартовая, д. 9, к. 1, кв. 85 Подпись Подрядчика: Заказчик: Подпись Заказчика: Приложение № 1 к договору от» » 2016г. Перечень материалов и работ Цена, руб. за единицу Количество Стоимость, руб.

Изготовление и монтаж Покраска Доставка материалов Итого работы: Всего по договору: Приложение № 2 к договору от» » 2016г. Гарантийные обязательства. Столярные изделия из массива изготовленные согласно ГОСТ 475-78. Подрядчик гарантирует соответствие качества используемых материалов, выполненных работ требованиям строительным норм и правил.

Подрядчик имеет право уведомлять Заказчика о возможных дополнительных работах и связанным с этим увеличением стоимости работ, при не получении от заказчика ответа на свое сообщение в течении 3 (трех) календарных дней, Подрядчик приостанавливает работы с отнесением убытков, в размере 0,01% от стоимости заказа в день, вызванных простоем, на счет Заказчика. Внесение изменений в перечень работ и материалов оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему договору.
2.4.

Важно

Заказчик имеет право отказаться от предложенных Подрядчиком дополнительных работ и изменения перечня материалов, приведенных в приложении №1 к настоящему договору, и требовать от Подрядчика соблюдения его условий в прежнем объеме и в установленные сроки, но без 3.Порядок расчетов между Сторонами. 3.1. Стоимость материалов и работ указывается в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

Типовой договор

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, не входящих в стоимость Сметы (Приложение ), Изготовитель обязан известить об этом Заказчика в течение трех дней. Заказчику должны быть предъявлены документы, обосновывающие превышение Сметы (Приложение ).

4.4. Заказчик обязан в течение трех дней после извещения Изготовителем о повышении Сметы (Приложение ), дать Изготовителю соответствующий ответ о подтверждении заказа или об отказе от него. 4.5.1. В момент подписания настоящего Договора Заказчик должен внести предоплату в размере 70% от общей стоимости указанной в Смете (Приложение ).

Согласно выставленного счета. НДС не облагается. 4.5.2. Окончательный расчет производится после подписания Заказчиком Акта выполненных работ с зачетом всех произведенных ранее платежей.

4.6.

Акты и договоры

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера (землетрясение, наводнение и т.д.).

К обстоятельствам непреодолимой силы следует относить события политического характера, изменение существующего на момент Договора законодательства, влияющее на исполнение обязательств по Договору, а также карантинные, санитарные и ветеринарные запреты.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнение обязательств, должна сообщить письменно в течение 10 (десять) рабочих дней об этом другой стороне и представить удостоверяющий документ (справка из торгово-промышленной палаты или нормативный, законодательный документ и т.д.)9.3.

Договор на изготовление лестницы

Гарантия на столярные изделия и выполненные работы при соблюдении температурного режима их эксплуатации (15-25С, влажность 40-60%, без резких перепадов) составляет один год на изделия из хвойных пород дерева и три года на изделия из твердолиственных пород дерева.. Претензии Заказчика оформляются в письменном виде. 8.3.

Изготовитель не производит бесплатное устранение недостатков в следующих случаях: 1) после истечения срока в предъявлении претензий; 2) при неправильной эксплуатации изготовленных столярных изделий; 3) при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий; 4) при дефектах, нанесенных во время установки этих изделий третьими лицами или самим Заказчиком; 5) при невозможности монтажа столярных изделий из-за неправильных замеров, предоставленных самим заказчиком, либо изменением параметров помещения без согласования с изготовителем. 8.4.
Заказчик обязуется не осуществлять без согласования с Изготовителем действий, которые могут привести к невозможности осуществления утвержденного проекта или потребуют для его проведения дополнительных затрат, не указанных в Смете (Приложение №1). 3.5. 3аказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Изготовителем. 3.6. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора должен предоставить свой собственный (подписанный) образец цвета для покраски столярных изделий, либо выбрать цвет из предоставленных изготовителем образцов (бесплатно не более трёх).
В случае не предоставления Заказчиком вышеперечисленных подписанных документов он (Заказчик) в дальнейшем теряет право ссылаться на несоответствие в изготовлении столярных изделий своим требованиям и пожеланиям. 3.7.

6.2.

Обязанность принять работы включает в себя необходимость для Заказчика немедленно при обнаружении недостатков сообщить о них Изготовителю. При этом имеются в виду любые недостатки в результате работ, включая отступления от Договора, которые ухудшают результаты работ.

К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. На сайте kupi-lestnicu.ru опубликован этот Договор. 8.2.

Внимание

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 8.3. При наступлении указанных в п. 8.1. настоящего Договора обстоятельств сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок из исполнения.9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 9.1.

Данная стоимость является фиксированной на весь срок действия договора за исключением случаев предусмотренных в пункте 2.3. и с согласия Заказчика. 3.2. Изменение стоимости работ может быть инициировано Сторонами только в случае обоюдного согласия или наступления форс-мажорных обстоятельств.

3.3. Оплата материалов по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, или наличными в полном объеме согласно приложению №1, в момент подписания настоящего договора. 3.4. Полный расчет по настоящему договору осуществляется в момент сдачи объекта Заказчику или его представителю.4. Форс-мажор. 4.1.

До принятия заказчиком выполненной работы, созданная по условиям договора бытового подряда вещь является собственностью подрядчика, даже если это условие не оговорено в договоре. После выполнения работы и принятия ее заказчиком подрядчику выплачивается вознаграждение.

Таким образом, очевидно, что договор строительного подряда призван регулировать порядок оказания услуг. Образец договора подряда определяет обязательства по данному договору, которые заключаются в выполнении работы, направленной на достижение определенного результата — ремонта или изготовления вещи, улучшение ее качества.

Полученный в процессе работы результат передается подрядчиком заказчику. Внимание! Представленные ниже документы в полной версии так же, как и другие 1971 документа. присутствуют в электронной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей.

Изготовитель не производит устранение недостатков в следующих случаях: 1) после истечения срока в предъявлении претензий; 2) при неправильной эксплуатации изготовленных столярных изделий; 3) при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий; 4) при дефектах, нанесенных во время установки этих изделий третьими лицами или самим Заказчиком. 9.4.

В случае разногласия между Изготовителем и Заказчиком по качеству произведенных работ, Заказчик вправе требовать проведения экспертизы производимой третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы. 9.6.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 9.7.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-podryada-stolyarnye-raboty/

Образец договора на изготовление столярных изделий физическим лицом

Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________. в, действующего на основании паспорта.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий о нижеследующем: 1.

1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее — Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

Ключевое слово: получение лицензии

Добрый день! Я (фарм компания) не имею лицензию на фарм деятельность, регистрирую новое лекарственное средство в Кыргызстане. Для этого необходимы некоторые банковские операции.

В моих планах только регистрация лекарства, продажа и изготовление не планируется. Банк требует лицензию на деятельность. Насколько мне известно, лицензированию подлежат производство и продажа лек средств.

Помогите найти для банка обоснование, что для регистрация лекарственных средств не требуется лицензия.

Я (фарм компания) не имею лицензию на фарм деятельность, регистрирую новое лекарственное средство в Кыргызстане.

Насколько мне известно, лицензированию подлежат производство и продажа лек средств.

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу.

именуемый в дальнейшем « Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы.

Шаблон договора на строительство дома из бревна или бруса

Общество с ограниченной ответственностью ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации ________________, с одной стороны и ___________ ____________ ____________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны » . заключили настоящий о нижеследующем:

Типовой договор подряда

Широко распространенный сегодня договор подряда представляет собой форму, при которой одна из сторон, именуемая подрядчиком, берет на себя обязательства по выполнению работы для другой стороны — заказчика, который должен осуществить оплату работ.

Данный договор подряда на выполнение работ относится к разряду взаимных, возмездных и консенсуальных.

Отличительными особенностям подряда с физическими лицами считается то, что подрядчик берет на себя обязательства по выполнению какой-либо работы для заказчика, в результате чего должно произойти улучшение, восстановление или создание новой вещи.

Юрист Алеся Александровна Кухарева

Добрый день. Я ИП, планирую заниматься установкой межкомнатных дверей по договору подряда.

ЕН, ОКЭД 45420. В стоимость работ будут входить: стоимость дверей + работы по монтажу.

Выбирать двери заказчик будет по каталогам. Работать буду по предоплате. Может ли заказчик отказаться от дверей без дефектов, если они просто не понравятся?

Какой гарантийный срок для работ по договору подряда? Нужна ли накладная при перемещении дверей от меня к заказчику (форма с 13 подойдёт)?

Если я правильно Вас поняла, Вашими заказчиками будут физические лица, а вид выполняемых Вами работ — столярные и плотницкие работы (по ОКРБ 005−2011, вступившему в силу с 01.01.2019, код 43320).

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление.

Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование.

В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ. которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор? По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

Источник: http://ruslanhasanov.ru/obrazec-dogovora-na-izgotovlenie-stoljarnyh-izdelij-fizicheskim-licom-31592/

Договор подряда по монтажу изделий

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

• если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
• если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

• Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
• Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
• Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
• Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
• Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

Заказчик

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Образец договора подряда на изготовление и выполнение работ

г. Барнаул

«__» ___________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1», в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Закрытое Акционерное общество «Организация №2», в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 По настоящему договору Подрядчик обязуется собственными силами и средствами изготовить и выполнить офисную перегородку по адресу г. Бийск, ул. Пирогова, д.

15, именуемую в дальнейшем «Объект» в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и сметной документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения «Объекта», составляющего предмет настоящего договора, до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик.

2. Цена договора

2.1 Объем и стоимость работ «Объекта», поручаемых Подрядчику, определяется на основании локального сметного расчета и составляет 35 000,00 рублей ( Тридцать пять тысяч рублей 00 копеек), без НДС.

3. Права обязанности Заказчика

3.1 Заказчик обязан передать Подрядчику в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора сметную документацию необходимую для выполнения работ на «Объекте».

3.2. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком работ на «Объекте» в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего договора и целевое использование средств, выделенных Подрядчику для проведения работ на «Объекте».

4. Обязанности подрядчика

4.1. Подрядчик обязан организовать и выполнить работы на «Объекте» в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и противопожарных мероприятий.

4.3. Подрядчик обязан/своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации «Объекта», случившиеся по вине Подрядчика.

4.4. Подрядчик обязан в 10-ти дневный срок со дня окончания работ вывезти с территории «Объекта» принадлежащие ему оборудование, инструменты, строительные материалы, занимаемые подсобные помещения, вывезти мусор.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы по настоящему договору должны быть начаты в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента поступления оплаты в кассу или на расчетный счет Подрядчика, произведены и завершены по истечении 15 рабочих дней с момента оплаты.

6. Порядок расчетов

6.1. Оплата Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком наличными денежными средствами в кассу или на расчетный счет Подрядчика, в размере 100%.

6.2. Возврат денежных средств за невыполненные услуги производится по истечению 3-х рабочих дней после даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

7. Прочие условия договора

7.1. Производство работ осуществляется согласно требованиям строительных норм и правил.

7.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью, в сроки, определенные условиями настоящего договора.

7.3. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. Гарантийный срок устанавливается 1(один) год.

7.5. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по условиям Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами взаимных обязательств.

7.7. Все изменения, Приложения и соглашения или дополнения к Договору будут считаться имеющими юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны.

7.8. Настоящий договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Юридические адреса,банковские реквизиты и подписи сторон:

Заказчик:
ООО «Организация №2»

656000, г. Барнаул, ул. Пирогова,35

ИНН/КПП______________________

р/счет__________________________

Директор ________________И.И. Иванов

Подрядчик:

ООО «Организация №1»

656000, г. Барнаул, ул. Короленко,81

ИНН/КПП_______________________

р/счет__________________________

Директор ________________П.П. Петров

Источник: https://oformitely.ru/dogovor_podrjada_izgotovlenie_vypolnenie_rabot.html

Договор подряда на строительно-отделочные работы

на строительно-отделочные работы

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в следующих помещениях здания по адресу: , а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену. Улучшения, производимые Подрядчиком в помещениях, указанных Заказчиком в виде установленного оборудования, отделки и тому подобные улучшения именуются далее «Объект договора» или «Объект».

1.2. Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ подбирать для выполнения субподрядных работ строительные организации, а также изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику.

1.3. По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненную Подрядчиком работу. За работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта.

Стоимость приемки работ входит в смету, предусмотренную Договором, и осуществляется Заказчиком в счет причитающейся Подрядчику оплаты. Размер затрат на приемку не может превышать % от сметной стоимости Объекта.

В случае если Заказчик затратит на приемку Объекта средства, превышающие сумму, указанную в настоящем пункте, все дополнительные расходы по приемке он будет обязан осуществить за свой счет.

3.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

3.5. Гарантийный срок устанавливается в лет. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3.6. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства.

3.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта в части улучшений, производимых по настоящему Договору Подрядчиком, а именно: устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком строительных и отделочных материалов, выполненной Подрядчиком отделки и т.п. – до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик.

3.8.

Если отделочные работы или установка оборудования выполнены Подрядчиком некачественно или оказались невыполненными вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, если Подрядчиком выполнены условия настоящего Договора, предусмотренные п.3.9.

3.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или иных предметов;
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
• иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.10. Заказчик обязан в течение дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.9, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

3.11. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.

3.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.3.9 настоящего Договора, либо продолжит работу, не дожидаясь истечения указанного в п.3.10 срока на предупреждение или вопреки своевременному указанию Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно: рублей.

4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом штрафные санкции взыскиваются сверх сумм возмещения убытков.

5.2. При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание принадлежащих заказчику оборудования остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

5.3. В случае, если фактические расходы Подрядчика окажутся меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.

5.4. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком средств в оплату по настоящему Договору Заказчик будет обязан выплатить Подрядчику пеню из расчета % в день за каждый день просрочки от вовремя невыплаченных сумм.

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-stroitelno-otdelochnie-raboti_39/