Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ образец

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ пример

Особенности договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ По данному договору подрядчик, который именуется проектировщиком, обязуется по заданию заказчика разработать технический документ и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Предметом договора является выполнение проектировщиком (изыскателем) проектных и (или) изыскательских работ, завершающихся составлением технической документации или предоставлением данных о проведенных изысканиях (п. I ст. 759 ГК РФ).

Особенности договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ:

• в качестве заказчика могут выступать лица, нуждающиеся в результатах проектных или изыскательских работ (часто ими бывают подрядчики по договору строительного подряда).

Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. 4.5.

В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.
4.6.

Внимание Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору. 4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

Бланкер.ру

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта.

Важно При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно-сметной документации. 5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.
5.4.

Договор подряда на выполнение проектных работ

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре. 4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

Архитектурно-строительное проектирование — ключевой этап строительства, включающий в себя создание проекта, разработку сметы и подготовку изысканий.

Суть работы заключается в анализе природных условий трасы, участка или района, оценка экономической целесообразности возведения постройки и так далее.

Разработка техдокументации — задача, которая поручается проектной компании, ведь выполнение подобной работы требует навыков и специальных знаний. Договор подряда регулирует рассмотренную выше деятельность.

В чем его особенности? По каким принципам оформляется документ? Какие пункты в него включаются? Какие обязательства возлагаются на подрядную организацию? Эти и другие вопросы рассмотрены в статье. Что такое подряд на выполнение проектных работ? В основе взаимоотношений заказчика и подрядчика лежит договор.

Подряд на выполнение проектных работ

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов).

По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

Под термином «сроки», который используется непосредственно в соглашении рассматриваемого типа, понимается некоторый период времени, в течение которого работа должна быть сделана. Одним из обязательных разделов договора рассматриваемого типа являются риски.

Под ними понимаются различного рода нештатные ситуации, в результате которых исполнитель и заказчик могут понести ущерб. Данный раздел особенно важен, так как порой возникновение рисков является причиной очень внушительного ущерба.

Возможные стороны Сторонами, заключающими договор рассматриваемого типа, могут быть следующие лица: Юридические Компании различного рода (частные коммерческие, муниципальные и государственные) Индивидуальные предприниматели Зачастую проектные и изыскательные работы требуются также и им Физические лица, бригады — В первых двух случаях все достаточно просто.

В противном случае велика вероятность допущения различного рода ошибок – именно по этой причине чаще всего подаются исковые заявления в суд. Важно ознакомиться со сложностями составления документов следующего типа:

• договор на выполнение проектных работ;
• договор на выполнение изыскательных работ;
• смешанный тип документа.

Также по возможности стоит разобраться со сроками, которые в обязательном порядке обозначаются в договоре рассматриваемого типа.

Если будет иметься возможность, стоит ознакомиться с уже заполненным примером соглашения рассматриваемого типа. Можно найти его в интернете на каком-либо авторитетном источнике.

При отсутствии опыта формирования документации рассматриваемого типа необходимо будет в обязательном порядке обратиться за консультацией к опытному юристу.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет рублей, кроме того НДС рублей, всего рублей. Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при уточнении стоимости строительства, определенной в сметном расчете. 3.2.

В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету. 3.3.

В стоимости продукции не учтены расходы за дополнительное количество экземпляров документации.

В течение 3-х банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, т.е.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.

758 ГК РФ). Обязательства но выполнению проектных и изыскательских работ регламентируются § 4 гл.
37 ГК РФ.

Проектные и изыскательские работы предшествуют осуществлению строительства и позволяют на основе геологических, гидрологических и иных исследований предполагаемой строительной площадки подготовить проектно-сметную документацию. Как и в договоре строительного подряда, подрядчик должен иметь лицензию на выполнение проектных и (или) изыскательских работ. Предмет договора подряда на выполнение проектных работ В соответствии с п. 1 ст.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 6.6.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в (указать место нахождения арбитражного суда). 7. Сдача и приемка работ 7.1.

Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п.2.3 настоящего договора. 7.2. В срок с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа. 7.3.

Приемка каждого этапа работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым со стороны Проектировщика и со стороны Заказчика. 8. Дополнительные условия 8.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ. 8.2.

Источник: http://yuridicheskaya-praktika.ru/podryad-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot-primer/

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ в 2019 году — что это такое, образец

В ряде случаев для выполнения некоторых работ не требуется постоянное сотрудничество. Это касается как оказания услуг организациями, так и частными лицами, ИП.

В таком случае возможно за определенную плату получить работу со сдельщиной. Но важно учесть, что существует обширный перечень самых разных тонкостей.

В первую очередь стоит отметить что понадобиться составить специализированный договор. Он обозначается как «договор подряда». Включает в себя целый перечень различны пунктов.

При этом одновременно позволяет решить достаточно обширный перечень задач. Несмотря на кажущуюся простоту составления соглашение этого вида оно имеет целый перечень тонкостей.

Со всеми ними нужно будет разобраться. В противном случае велика вероятность спорных ситуаций. Потому вопрос нормативного законодательства следует проработать предварительно.

Что это такое

Сам договор представляет собой специализированный документ, который определяет основные, базовые нюансы, связанны с выполнением определенных обязательств.

Позволяет одновременно решить сразу несколько различных задач. Договор подряда хорошо освещается в специализированном законодательстве.

Основным нормативным документом является ГК РФ. Важно помнить, что составление соглашения должно осуществляться только в рамках законодательства.

Иначе данный документ попросту не будет иметь юридической силы, станет ничтожным в этом плане.

Также несоответствие текста договора нормативным документам может стать причиной серьезных неприятностей, судебных разбирательств.

Понятия

Для верного понимания всех моментов, непосредственно связанных с оформлением данного соглашения понадобиться проработать целый перечень специальных понятий.

К основным таковым в первую очередь относится:

• договор подряда;
• виды договора подряда;
• юридический статус сторон.

Под договором подряда подразумевается специальный документ, на основании которого стороны вступают в правовые отношения. Подразумевается оказание определенных услуг за некоторую сумму оплаты.

Существует несколько различных видов такового типа договора. Например, соглашение на выполнение строительных, изыскательных работ и многое другое.

Очень важно заранее разобраться со всеми разновидностями подобных соглашений. Многое зависит от юридического статуса сторон.

Сегодня в подобные взаимоотношения в роли заказчика и исполнителя могут выступать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели. Но также физические лица.

Таковой момент прорабатывается заранее. Стоит предварительно проработать таковой момент. Так как в зависимости от юридического статуса может существенно отличаться формат соглашения.

Назначение соглашения

Само соглашение подряда одновременно позволяет решить сразу обширный перечень различных задач. К таким относится в первую очередь:

• формулирование с максимальной точностью всех условий соглашения;
• защита прав и интересов обоих сторон, которые заключили конкретное соглашение;
• формирование отчетности.

Стоит отметить, что в ряде случаев заказчик выступает не только в качестве «работодателя» на определенный период времени.

Но также является налоговым агентом. Соответственно, ему необходимо оплатить налог на прибыль.

Размер его зависит от множества факторов – в первую очередь от юридического статуса исполнителя. Если он является физическим лицом – то размер налога составит 13%.

Иначе с налогами обстоит дело в случае с юридическими лицами, а также иностранными гражданами. Существует множество различных сложных моментов.

Отсутствие ошибок в отчетности и самом документе позволит избегнуть многих проблем. Нередко ошибки в документации приводили к необходимости судебного разбирательства.

Действующие нормативы

Основным документом, в рамках которого осуществляется составление данного соглашения, является ГК РФ.

В таковом присутствует отдельный, специальный раздел – в рамках которого ведется оформление договора – гл.№37.

Данная глава включает следующие основные параграфы:

Обозначение термина ст.№702 дает определение что же именно подразумевается под самим соглашением подряда. При этом далеко не все работы возможно выполнять на основании такового договора.

Все основные моменты обозначаются в ст.№703. Отдельным моментом является иждивение подрядчика. Опять же присутствует отдельная статья, которая дает определение данному НПД – ст.№704.

Нередко в выполнении определенных работ одновременно участвует сразу несколько различных лиц. В таком случае договор подряда обязательно этот момент должен учитывать.

Отражаются все тонкости в ст.№707. Устанавливаются определенные сроки выполнения работы.

Знание норм законодательства, в рамках которого формируется подобного рода документ, определяется в каждом случае в индивидуальном порядке.

Потому знать все нормативы требуется как заказчику, так и исполнителю. Это позволит защитить свои права, а также не допустить различных сложных, проблемных моментов.

: срок выполнения договора подряда

Пример договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ нужно заранее сформировать.

Причем задачу таковую лучше всего доверить квалифицированному специалисту. Результат же оформляется в отдельном документе – акте приемки.

Особенности составления документа

Алгоритм оформления документа полностью стандартный. Стоит отметить, что сам процесс таковой осуществляется в рамках характеристик конкретного проекта. Бланк договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ можно скачать здесь.

Важно помнить о особенностях проектирования в отдельных сферах. При составлении соглашения этот момент также нужно проработать.

Возможные стороны

В качестве сторон, как в роли заказчика, так и в роли исполнителя, могут выступать:

• физические лица;
• юридические лица;
• индивидуальные предприниматели.

Существенные условия по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Имеется ряд важных условий в договоре подряда в зависимости от типа самих работ, которые будут осуществляться в рамках соглашения.

К основным таким, учесть которые нужно будет в первую очередь, относятся:

• на выполнение проектных работ;
• на выполнение изыскательных;
• смешанный тип документа.

На выполнение проектных работ

При выполнении проектных работ при формировании договора обязательно составляется специальный перечень технических заданий.

Выполнение таковых обуславливается самим договором. Причем в каждом случае таковое задание будет стандартным. Со всеми тонкостями лучше всего ознакомиться.

На выполнение изыскательных

Соглашение такового типа чаще всего вызывает затруднения. Так как далеко не всегда возможно точно оценить объем обязательной для выполнения работы, а также остальные факторы.

Потому в формировании соглашения обязательно должен участвовать квалифицированный, компетентный специалист.

Смешанный тип документа

Отдельным типом соглашения является смешанный тип документа. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ кратко включает в себя стандартный перечень обязательных работ.

При этом для разных видов задач может отводиться различное количество времени. Что сказывается на формате самого соглашения.

Какой указывается срок

Срок исполнения может указываться фактически любой. Но опять же в этом смысле необходимо руководствоваться принципом разумности.

Нередко подобный договор используется для махинаций с трудоустройством. Потому контролирующие органы в этом смысле достаточно осторожны.

Что является изменением соглашения

Иногда возникает ситуация когда требуется внести некоторые правки в соглашение. В таком случае важно учесть нюансы:

Образец заполнения

Договор подряда включает в себя:

• наименование документа, дата и место составления;
• предмет договора;
• стоимость и сроки;
• ответственность сторон;
• права и обязанности;
• форс-мажорные обстоятельства;
• заключительные положения и порядок разрешения споров.

Судебная практика

Решение по делу №2-1253/2017. Взыскание средств с ООО «Гарант». Истец Котков требовал взыскать средства в размере 578 тыс. рублей с ответчика за исполнение услуг, материалы по выполняемым им работам.

Так как объект достроенным не является и в сумме оказаны услуги на 340 тыс. рублей суд истец взыскать именно эту сумму. В данном требовании суд удовлетворил.

Сам процесс составления подобного типа соглашений включает в себя множество различных нюансов. Это позволит избежать множества различных проблем.

Не стоит нарушать законодательные нормы – так как это может стать причиной серьезных проблем, судебных разбирательств.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-podrjada-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot/

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ образец

Образец (Примерный). Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работДОГОВОР ПОДРЯДА N на выполнение проектных и изыскательских работг. » » 200_ г. , именуем (наименование организации, предприятия)в дальнейшем «Проектировщик», в лице ,(должность, Ф.И.О.)действующ на основании , с одной стороны, и(Устава и т.п.

) , именуем в дальнейшем(наименование организации, предприятия)»Заказчик», в лице ,(должность, Ф.И.О.)действующ на основании , с другой стороны,(Устава и т.п.)заключили настоящий договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Заказчикпоручает,аПроектировщикпринимает на себяобязательствопоразработкепроектаирабочейдокументации(далее-«проектно-сметнаядокументация»)настроительствотипографии офсетной печати в г.

Внимание

При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 25% от суммы долга. 5.5.

При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости работ по этапу.

5.6. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г.
. 5.7.

Договор на проектно изыскательские работы образец бланк

До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу. 5. Обязанности сторон 5.1.

Проектировщик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации. 5.2.

Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке: 4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением комплектов проектно-сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно-сметной документации. 4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации.

Договор подряда на проведение проектных и взыскательных работ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации. 5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика. 6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА 6.1.

Не позднее срока со дня подписания договора Заказчик обязан перечислить Проектировщику аванс в размере % от суммы, указанной в п.3.1 договора, т.е. рублей. 3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов Проектировщика, выставляемых после подписания актов, составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п.2.3 настоящего договора. 3.4.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до . В случае, если Проектировщик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, либо проект на будет утвержден (кем) в (срок), Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 4.3.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-podryada-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot-obrazets/

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Москва                                                                                 19 апреля 2010 г.

________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Заказчик, в лице  ________  ________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и ________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице  ________  ________, действующего(ей) на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально — Сторона, заключили настоящий договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы (далее Работы), указанные в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. , объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложении №________ к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Подрядчик по поручению Заказчика в течение ________ рабочих(его) дней(я) после получения от Заказчика исходных данных подготавливает задание на выполнение Работ (далее Задание). Задание становится обязательным для Сторон со дня его утверждения Заказчиком и является приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4. Технические, экономические и другие требования к результату Работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5. Подрядчик гарантирует, что является членом СРО, обладает всеми необходимыми допусками для проведения Работ, что подтверждается следующими документами: ________. Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

2. Срок действия договора

2.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.2. Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.3. Использовать результат Работ по Договору, полученный от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.

3.1.4. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ, а именно: ________.

3.1.6. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

3.1.7. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.8. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.3.

 Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.4. По своему выбору в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору:

— потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

3.3. Подрядчик обязуется:

3.3.1. На основании полученных от Заказчика исходных данных в течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения исходных данных подготовить и направить Заказчику на утверждение Задание на выполнение Работ, а при выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия Заказчика.

3.3.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. В течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения письменного запроса Заказчика давать Заказчику письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения Заказчику о выполнении Работ.

3.3.4. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.3.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

— отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение ________ рабочих(его) дней(я) со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

3.3.6. Передать результат Работ Заказчику в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.7. Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.

3.3.9. Участвовать в делах по искам третьих лиц к Заказчику на стороне Заказчика в связи с недостатками выполненных Подрядчиком Работ.

3.3.10. Выполнить Работу лично. Привлечение субподрядчика не допускается.

Источник: https://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/obrazcy-dogovorov/dogovor-podryada-na-vypolnenie-proektnyx-i-izyskatelnyx-rabot.html

Договор подряда на выполнение работ (проектных и изыскательских) – образцы

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

По настоящему Договору обязуется по заданию в установленный Договором срок разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, указанные в п. 1.2 Договора (далее по тексту — Работы), а обязуется принять результат Работ и оплатить их.

1.2.

, объем, сроки выполнения Работ указаны в Календарном плане работ (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

1.3.

обязуется в течение  рабочих дней после заключения Договора выдать исходные данные и задание на проектирование (далее по тексту — Задание). Задание является Приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4.

Технические, экономические и другие требования к результату Работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.5.

 гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями на проведение Работ, что подтверждается следующими документами: . Копии указанных в настоящем пункте документов являются приложением № к Договору и его неотъемлемой частью.

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Выдать в соответствии с условиями Договора исходные данные и Задание.

3.1.2.

Осмотреть и принять с участием  выполненные Работы (результат Работ) в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором.

3.1.3.

Оплатить выполненные Работы на условиях и в порядке, установленных Договором.

3.1.4.

Использовать результат Работ по Договору, полученный от , только на цели, предусмотренные Договором, не передавать его третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия .

3.1.5.

Оказывать содействие  в выполнении Работ, а именно: .     

3.1.6.

Участвовать в необходимых случаях вместе с  в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

3.1.7. Возместить  дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения Работ вследствие обстоятельств, не зависящих от .
3.1.8.

Привлечь  к участию в деле по иску, предъявленному к  третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

3.1.9.

При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом .

3.2.1.

При выполнении Работ соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных для выполнения Работ, и отступать от них только с предварительного согласия .

3.2.2.

Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с условиями Договора.

3.2.3.

В течение  рабочих дней со дня получения письменного запроса давать письменные объяснения о выполнении Работ, а также незамедлительно давать устные объяснения о выполнении Работ.

3.2.4.

Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке Работ.

3.2.5.

Немедленно предупредить  и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

— отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ;

— иных, не зависящих от обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение  рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении Работ.

3.2.6.

Передать результат Работ в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.2.7.

Не передавать техническую документацию третьим лицам без предварительного согласия .

3.2.8.

Согласовать вместе с  готовую техническую документацию с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

3.2.9.Участвовать в делах по искам третьих лиц к на стороне  в связи с недостатками выполненных  Работ.
3.2.10.

Незамедлительно информировать  о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/na_provedenie_proektnyh_i_izyskatelskih_rabot/

Договор на выполнение проектных работ

на выполнение проектных работ

г.

«» 2019 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

• Лицензией на № от «»2019 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

• Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
• Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
• Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

• Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
• Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
• Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
• Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
• В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
• В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3.

В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Проектировщик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-podryada/267-dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-rabot.html