Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по нему. 12.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 13.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 13.1.Приложениями к настоящему договору являются: 1. Стоимость работ; 2. Образец (форма) «акта технического состояния Объектов СПб»; 3. Образец (форма) «акта технического состояния (акт выявленных повреждений) во время производства работ»; 4.

Техническая характеристика объектов подлежащих уборке от снега и наледи в СПб»; 5. Образец (форма) заявки на выполнение работ по договору. 13.2. Указанные приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ «Заказчик»: порт Санкт-Петербург» Адрес: 198035, г.

Договор на уборку и вывоз снега

Такой подход выгоден не только заказчику, получающему скидку, но и исполнителю, ведь не факт, что он сможет найти новые заказы из-за большой конкуренции на этом рынке.

Поэтому заказчик среди прочих параметров, может оценивать исполнителя и по размеру предоставляемой скидки.

Ширина очищаемого пространства Очистку можно поделить на несколько действий, которые включены или не включены в общую программу:

• сбивание сосулек;
• очистка нижней части крыши (1–2 метра от края кровли);
• очистка нижней половины кровли;
• полная очистка кровли.

Любому гастарбайтеру или предприятию наиболее интересен вариант с полной очисткой, ведь в этом случае он получит больше денег.

Поэтому чем меньше ширина очищаемого от снега или наледи участка, тем выше удельная стоимость очистки одного квадратного метра кровли.

Договор на уборку снега с крыш

Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2.

Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, урегулируются путем проведения переговоров между сторонами. 10.2. Если стороны не пришли к согласию, то вправе решать спорные вопросы в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

Внимание До обращения в суд обязательно предъявление претензий. Срок ответа — тридцать дней с момента получения претензий. 11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 11.1.Сроки договора могут быть изменены из-за сложившихся погодных условий по предварительному письменному согласованию сторон.

В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, предусматривающее внесение указанных изменений.

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

Это обусловлено тем, что уровень доходов жителей Москвы позволяет им платить гораздо больше, чем уровень дохода провинциальных городов. Если же предприятие или предприниматель сильно поднимут цены на чистку крыш от снега, стараясь не отстать от Москвы, то останутся без клиентов, которые уйдут к их конкурентам. При этом конторы, обладающие:

• хорошим оборудованием;
• репутацией

даже в небольших городах могут работать по московским ценам, ведь никакой реальной альтернативы им нет.
Поэтому средняя стоимость очистки кровли в том или ином городе – крайне условное понятие, далеко не всегда описывающее реальную ситуацию.

Для вашего удобства мы подготовили таблицу, которая показывает уровень цен на очистку кровли от снега и наледи в тех или иных городах. При этом все предприятия, попавшие в список оснащены неплохим оборудованием, что делает их очень конкурентоспособными.

Виды зданий

Стоимость услуг, оказываемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется на основании приложенных к договору тарифов (Приложение ). 4.2.

В течение трех дней по окончанию Работ по каждой заявке Подрядчик составляет и подписывает акт выполненных работ (услуг), являющихся основанием для подрядчика по выставлению счет-фактуры Заказчику, с указанием суммы оплаты, а также размера НДС. 4.3.

Оплата счета-фактуры производится Заказчиком в течение пятнадцати банковских дней со дня его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 4.5.

Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши

Важно А узнаете о прохудившейся кровле вы, скорее всего, только весной. Поэтому существует два способа проверить квалификацию тех, кого вы собираетесь пригласить:

1. Посмотреть, есть ли у каждого работника допуск для работы на высоте, подтвержденный специальным документом. Образец этого документа вы можете найти в приложениях 2 и 4 приказа 155н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, которым утверждены новые правила по охране труда и работе на высоте.

Прочитать приказ вы можете вот по этой ссылке.

В чем отличия между легальными предприятиями и гастарбайтерами Основное отличие между предприятиями, включая индивидуальных предпринимателей и гастарбайтерами в том, что последние не заключают официального договора, поэтому в случае повреждения крыши вам придется все ремонтировать за свой счет.

Гастарбайтеры не привязаны к конкретным местам, поэтому в случае какого-то происшествия просто перебираются на другое место и так избегают ответственности. Кроме того, о квалификации гастарбайтеров вы можете узнать только с их слов, поэтому нет никакой гарантии, что они реально умеют чистить крышу от снега и льда.
ЗАКАЗАТЬ УБОРКУ СНЕГА МОЖНО ЗДЕСЬ ДОГОВОР № г.

Санкт ― Петербург « » января 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице , действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью СК «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург, Объем работ: м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, 2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ).

Если внизу стоят машины или часто ходят пешеходы, то работникам, очищающим крышу, приходится тратить время на:

• поиск хозяев автомобилей;
• ограждение опасной зоны;
• предупреждение пешеходов.

Все это увеличивает стоимость работ и, порой, очень значительно. Поэтому очистка крыш от снега или наледи по ценам в двух абсолютно одинаковых домах может заметно отличаться. Оплата работника, который внизу обеспечивает безопасность, составляет обычно 300–500 рублей в час. Причем в это время входит и поиск владельцев машин, а также ожидание возможности сбросить снег без риска попасть по пешеходам. Нужно убрать снег на даче и вы хотите купить лопату, но не знаете какую? Узнайте всю необходимую информацию о видах лопат для уборки снега. Хотите убрать снег на даче, но лопатой убирать слишком долго? Как выбрать снегоуборщик для дачи, читайте здесь.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-mezhdu-chp-i-zhek/

Договор на уборку снега

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и___(наименование или ФИО)___, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории _________________, расположенной по адресу: _________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N _________________, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Сроки оказания услуг по уборке территории:

1.2.1. Начало: ______________.

1.2.2. Окончание: ___________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.1.2. Оказать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.

2.1.5. В течение ________ со дня подписания акта оказанных услуг вывезти за пределы территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежащее Исполнителю оборудование, использовавшееся для оказания услуг по настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю следующие условия для оказания услуг: ________________ не позднее ___________.

2.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Исполнитель вправе:

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Порядок оплаты:

3.2.1. Аванс в размере _____ (_________) рублей выплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора в следующем порядке: ________________ (варианты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).

3.2.2. Сумма в размере _____ (_________) рублей уплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в результате переговоров — в судебном порядке.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ДОГОВОР N _____ об оказании услуг по уборке территории

г. __________ «___»________ ___ г. _______________________________, именуем______ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) ________________________________, именуем______ в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Уборка снега с территории: Пример документа

Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.4.3. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень недостатков в акте оказанных услуг и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их исправления.

Договор по уборке снега с крыши скачать

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6.

настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом.

С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10.

Внимание

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.5.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

8.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ).

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.
5.

Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2.

Как написать заявление в управляющую компанию на сброс снега с крыши

Если снег и лед в вашем дворе не убирают, вы можете обратиться с письменной жалобой (претензией) к своей управляющей организации. Письменная претензия может быть составлена как от вас лично, так и от группы соседей за подписью всех (коллективная жлоба).

Текст жалобы может быть написан в свободной форме или составлен по образцу, приведенному ниже. Обратите внимание, следует непременно указать кому и от кого направляется претензия, изложить суть проблемы, поставить число и подпись.

Важно: жалобы составляются в двух копиях, одна из них, на которой стоит подпись сотрудника компании, принявшего ваше обращение, остается у вас как подтверждение получения управляющей организацией вашей претензии.

По теме Как правильно написать жалобу или претензию к управляющей компании, ЖЭКу или ТСЖ? (+ образец жалобы).

Что входит в зимнюю уборку дворов?

• Очистка крыш по мере необходимости
• Очистка тротуаров
• Складирование снега в специально отведенных местах
• Укладка снега в кучи и валы параллельно бордюрному камню
• Снег должен быть уложен в валы через 6-12 ч после начала снегопада, в зависимости от типа территории
• Скалывание и сгребание уплотненного снега и уборка скола
• Снег с асфальтовых дорог и тротуаров убирается под скребок (до покрытия), если покрытие отсутствует допустимо оставлять уплотненный слой снега
• Обработка поверхностей песком с солью при образовании льда
• Соляной смесью дорожки и тротуары должны быть обработаны за 1,5 – 3 ч.

Что делать, если снег во дворе не чистят? Указанные нормы и правила должны выполняться всеми организациями, обслуживающими многоквартирные дома и прилежащие к ним территории.

Как заставить обслуживающую организацию почистить от снега крышу?

Если диспетчер управляющей компании отказывается принять ваше заявление и ставить подпись и отметку в журнале об обращении и на вашем бланке заявления о протечке, то попросите еще двух человек сходить туда с вами еще раз и засвидетельствовать факт отказа или согласия оформить вашу заявку. Эти свидетели должны поставить подписи и расшифровки на вашем экземпляре заявления.

• Бланк заявления о протечке крыши,
• Образец заявления о протечке крыши.

Если вы оказались жертвой потопа по вине соседей, советы вы найдете здесь.

Как заставить управляющую компанию чистить снег с крыши?

Внимание

Нужно, чтобы оператор зафиксировал звонок в форме жалобы от вас, указав время обращения и фамилию жильца. Но в реальности, такие устные заявления ни к чему не приводят.

Лучший способ – это письменной заявление в управляющую компанию. Жалоба Несколько слов о том, как написать заявление в ТСЖ или ЖЭУ.
Заявление в ЖЭК пишут в свободной форме, нужно только указать фамилию, имя, отчество и место регистрации заявляющего лица. При подаче письма о протекании кровли нужно убедиться, что жалобу принял официальный представитель, который отметил на втором заявлении на протечку крыши по образцу число, свою должность и роспись.

Важно

Жалобу на протечку крыши нужно составлять в двух экземплярах, при этом первый образец заявления оставляют у себя. Сотрудник УК обязан в самые короткие сроки направить техника, который оценит повреждения и составит акт о протечке крыши.

Как заставить обслуживающую организацию почистить снег на крыше?

В соответствии с подпунктом «б» п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, крыши включаются в состав общего имущества многоквартирного дома. Согласно п.

10 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем в том числе соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

Протечка крыши: заявление, образец

Форма и бланки исков есть в суде и интернете. Восстановление кровли Сотрудники УК при восстановлении кровли должны связаться с подрядной организацией, которая проводит подобные ремонтные работы.

При этом может понадобиться составление еще одного заявления о протекании от пострадавшего жильца на адрес подрядной организации.

После этого от подрядной компании приходит представитель, который осматривает повреждения и протечки и составляет смету на восстановление кровельного покрытия.

Затем сметную ведомость направляют в УК, которая при согласии с выдвинутым прейскурантом, оформляет договор с подрядчиком на организацию ремонта кровли. Все затраты на восстановление крыши делят между собственниками жилого здания. Полезные советы Часто коммунальные службы затягивают проведение ремонтных работ по восстановлению кровли по написанной жалобе.

Протекает крыша: составляем заявление по образцу

План действий при протечке крыши Все ваши действия должны фиксироваться на фото, видео, бумаге или диктофоне, это поможет вам добиться справедливости и возместить убытки, вызванные протечкой крыши:

1. Сфотографируйте или снимите на видео подтеки или течь так, чтобы было максимально понятно, какова площадь поврежденной отделки, желательно включить функцию отражения даты и времени.
2. Если квартира была застрахована, вызовите представителя страховой компании для оформления страхового случая и получения материального возмещения.
3. Подготовьте лист бумаги и ручку, чтобы записывать номер, по которому вы звоните, ФИО сотрудника коммунальных служб, дату и время звонка, полученный ответ. Скорее всего придется обзвонить не одну инстанцию, чтобы найти ответственное лицо.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

г. _______________ «__»___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

— улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8