Форма договора на продажу и монтаж светового оборудования

Форма договора на продажу и монтаж светового оборудования

Сумма договора …………………………………………………………………… и составляет(согласно прилагаемой смете / является договорной) …………………………………………………………………………………/……..…..………рублей.(прописью и цифрами ) в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет …………………………………………………………………………………/……..…..………рублей. (прописью и цифрами ) 2.2. Сумма договора …………..

в себя …………………………………………………………..… ( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании) 2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке: ………………………………………………………………………………………..…………………(единовременно, поэтапно) ………………………………………………………………………………………..…………………(предоплата в размере ….. руб. или % «…..

» …………….

Внимание

Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1.

Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет 2.2.

Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок: начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса; окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ. 3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

Проект договора на поставку и монтаж звукового и светового

Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.4.

3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор. 4.

4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.

5.2.

Договорна монтаж оборудования

Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ. 7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 7.3.

Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 8.1.

За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 9.2.

Договор на монтаж осветительного

Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г. 3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г. 4. Права и обязанности сторон 4.1.Заказчик обязан: 4.1.1.

Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования. 4.1.2.

Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3. 4.1.3. В срок не позднее …………..

Договор подряда на монтаж оборудования

Важно

Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:– задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными. 7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:– при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ. 7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.5. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3.

Образец договора на изготовление рекламной вывески 2018

Структура и содержание договора подряда на монтаж оборудования

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования (перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении), а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену. Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования.

   Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения. Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования.

Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев. 8.2.

Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту. 8.3.

Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет. 9. Разрешение споров 9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров. 9.2.

Исполнитель», и ……..…………………………………………………………………………………………. в лице(наименование организации, индивидуальный предприниматель) …………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….………………………………………………………………………………………..

…………………, именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу: …………………………………………………………………………………………..

…………………, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты 2.1.

Источник: http://lcbg.ru/forma-dogovora-na-prodazhu-i-montazh-svetovogo-oborudovaniya/

Договор на продажу и установку оборудования

Договору купли-продажи оборудования действует по общим правилам о договоре купли-продажи, которые установлены гражданским законодательством (статьи 454 — 491 Гражданского Кодекса РФ).

Самыми распространёнными типами оборудования является: Сторонами купли-продажи оборудования являются продавец и покупатель.

В качестве продавца и покупателя могут выступать юридические лица без ограничений и дееспособные физические лица (граждане).

* Позвоните на горячую линию: Москва и Область — +7(499)350-83-24 Санкт-Петербург и область — +7(812)627-16-31 1.

Предмет договора 1.2. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности.

Доказательством права собственности Продавца служит: __________________________________________________.

2. Оборудование 2.1. Продавец передает Покупателю в комплекте согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Подборка наиболее важных документов по запросу поставки и монтажа (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Продавец обязуется передать оборудование надлежащего качества.

Право собственности на оборудование у Покупателя возникает с момента оплаты им оборудования.

2. Цена договора и порядок оплаты 2.1. Стоимость по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования.

Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не позднее [срок] с момента подписания сторонами спецификации. 2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

Договор поставки и монтажа оборудования для использования в предпринимательской деятельности

2.1.

Цена настоящего договора составляет ________________________________ (______________________________________) рублей, в том числе НДС (_________%) ________________________ (_______________________________________________), что подтверждается спецификацией. 2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему.

3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить на счет подрядчика _______________ (____________________________) рублей, в том числе НДС________________ (_____________________________________), в качестве аванса по данному договору.

4.

Регулирование всех действий будет осуществляться на основании текущего договора. В самом начале договора необходимо указать основную цель его составления. В основном этой причиной является покупка у одной стороны необходимого типа товара и его своевременная оплата другой стороной.

Товар считается принятым Покупателем после двустороннего подписания: В прописывается конечный срок доставки любой продукции.

1.3. ПОСТАВЩИК выполняет работы по установке (Монтажу) Оборудования на объекте (в месте), указанном ЗАКАЗЧИКОМ, а Заказчик принимает работу по установке (Монтажу) Оборудования и оплачивает ПОСТАВЩИКУ ее цену.

1.4. Объект и(или) место установки, срок выполнения работ по установке, цена выполнения работ по установке Оборудования указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Источник: http://myeconomist.ru/dogovor-na-prodazhu-i-ustanovku-oborudovanija-19287/

Договор проката осветительной аппаратуры

г. __________ «___»________ ____ г. ________________________, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице(наименование или Ф.И.О.)_____________________, действующ__ на основании __________________, с однойстороны, и _____________________ (паспорт серии _________ N ______ выданный (Ф.И.О.)________________________ «___»___________ ____ г.

, проживающий по адресу:__________________________), именуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другойстороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату вовременное владение и пользование следующую осветительную аппаратуру(далее — «аппаратура»), находящуюся в полной исправности: — лампы-светильники — ________________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.

) — кинопрожекторы — ___________________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.) — прожекторы для подсветки — _________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.

) — отражатели — _______________________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.) — штативы — __________________________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.

) — коммутационные средства — __________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.) — фильтры цветные — __________________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, цвет, количество, учетная цена ит.д.

) — фильтры корректирующие — ___________________________________________;(название, материал, размер, изготовитель, количество, учетная цена и т.д.) — осветительное оборудование с цифровым программным управлением -__________ _______________________________________________________________;(модель, размер, изготовитель, номер, цвет, количество, учетная ценаи т.д.

) — выносные софиты — __________________________________________________;(модель, размер, изготовитель, номер, цвет, количество, учетная ценаи т.д.) — софитные подъемно-опускные фермы — _________________________________;(модель, размер, изготовитель, номер, количество, учетная цена и т.д.

) — силовой блок — _____________________________________________________; (модель, размер, изготовитель, номер, количество, учетная цена и т.д.) — др. осветительные приборы — ________________________________________; (модель, размер, изготовитель, номер, количество, учетная цена и т.д.) — документацию — _____________________________________________________.

1.2. Оценочная стоимость аппаратуры, предоставленной по настоящему Договору проката, составляет ________ (__________) рублей на основании ______________ (прейскуранта, рыночной цены, договорной цены, балансовой стоимости).

1.3. Аппаратура, предоставленная по настоящему Договору проката, используется для следующих целей: ____________.

1.4. Исправность аппаратуры проверена в присутствии Арендатора.

1.5. Арендодатель знакомит Арендатора с правилами эксплуатации технически сложных предметов или выдает инструкцию по пользованию ими.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. За пользование снаряжением, предоставленным по настоящему Договору, Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в соответствии с утвержденными тарифами в размере ______________ (_______________) рублей: __________________________________________ (единовременно/ в месяц/ в день/в неделю).

2.2. Форма оплаты: ____________________________________________________ (наличными в кассу Арендодателя/ безналичный платеж на расчетный счет Арендодателя).

2.3. Момент оплаты: _____________________________________________________ (в момент заключения настоящего Договора/ в течение ___ дней после подписания настоящего Договора).

2.5. Взыскание с Арендатора задолженности по арендной плате производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Указанная в п. 1.1 настоящего Договора аппаратура должна быть передана Арендатору по приемо-передаточному акту в момент заключения Договора.

3.2. Срок действия Договора:

— начало — «___»________ ____ г.;

— окончание — «___»________ ____ г.

Срок действия Договора проката не может превышать одного года.

3.3. Настоящий Договор может быть продлен по желанию Арендатора. О продлении Договора Арендатор обязан сообщить Арендодателю не позднее чем за ___ (_______) дней до окончания срока его действия лично или по телефону. При этом в разговоре Арендатором должны быть названы реквизиты настоящего Договора (номер, дата, Ф.И.О.

Арендатора) и пароль Арендатора, определяемый в момент заключения Договора и записываемый на экземпляре Арендодателя.

В течение _____ дней после телефонного уведомления о продлении срока действия настоящего Договора Арендатор обязан явиться в офис Арендодателя для подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору о продлении срока его действия.

3.4. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении Арендодателя не менее чем за десять дней.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Арендодатель обязан в присутствии Арендатора проверить исправность предоставленной по Договору аппаратуры, а также ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации аппаратуры либо выдать ему письменные инструкции по пользованию этими аппаратурой.

4.2. При обнаружении недостатков предоставленных в прокат элементов аппаратуры, полностью или частично препятствующих пользованию ими, Арендодатель обязан в десятидневный срок со дня заявления Арендатора о недостатках безвозмездно устранить недостатки аппаратуры на месте либо произвести замену данных элементов аппаратуры другими, находящимся в надлежащем состоянии.

4.4. Капитальный и текущий ремонт аппаратуры, сданной в аренду по Договору проката, является обязанностью Арендодателя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За просрочку возврата аппаратуры, переданной по настоящему Договору, Арендодатель вправе потребовать от Арендатора уплаты пени в размере ___% от суммы всех платежей по Договору за каждый день просрочки возврата аппаратуры.

5.2. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством порядке.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору проката имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.2. Арендодатель может требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:

— если Арендатор пользуется аппаратурой не в соответствии с Договором или назначением аппаратуры;

— если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает состояние аппаратуры;

— если Арендатор не внес арендной платы в течение одного месяца со дня истечения срока платежа.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.2. Сдача в субаренду аппаратуры, предоставленной Арендатору по Договору проката, передача им своих прав и обязанностей по Договору проката другому лицу, предоставление этой аппаратуры в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение ее в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.

7.3. Доставка предмета проката Арендатору и обратно производится Арендатором. При наличии у Арендодателя транспортных средств доставка предмета проката производится по желанию Арендатора Арендодателем и оплачивается Арендатором по установленным тарифам.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _________________________________________________________ Адрес: _______________________________________________________________, р/с _______________________________ в ________________________________, к/с _______________________________ БИК _______________________________ Арендатор: ____________________________________________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Арендодатель: Арендатор: __________/____________ __________/___________ м.п.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B