Договор по оказанию услуг по ремонту с ндс
Договор оказания услуг с ндс
Денежные средства, полученные Исполнителем по Договору до его расторжения, Заказчику не возвращаются и считаются средствами возмещения понесенных расходов и штрафными санкциями. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Договором и законодательством РФ.6.2.
Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор).
alishavalenko.ru
Если Вы оказываете услуги, не облагаемые НДС или освобожденные от налога, то в графе «Стоимость услуг» Вы можете указать «без НДС».
12.09.2016 между Сидорчуком и АО «Чисто Сервис» заключен договор:
- цена договора – 8.320 руб. за партию халатов.
- предмет договора – пошив партии халатов для уборщиц (12 штук);
Так как Сидорчук платит единый налог в рамках «упрощенки», то от уплаты НДС он освобожден.
В договоре указана стоимость поставки – 18.314 руб.
Образец договора на оказание услуг стороной, применяющей УСН
Оплата услуг по настоящему договору производится в течение 5 (пяти) банковских дней, с момента выставления счета и/или подписания Договора об оказании услуг, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным способом.
3. Права и обязанности сторон 3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ к оборудованию, подлежащему ремонту.
3.1.2. Принять оказанные услуги.
3.1.2. Произвести полную оплату оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.2. Исполнитель обязуется: 3.2.1.
4.2.
Договор без НДС: образец для ИП и ООО
Но при этом не стоит забывать о налоговых последствиях и перед тем, как составлять договор без НДС, ознакомиться с позицией НК по этому вопросу.
Налоговое законодательство определяет, что операции с НДС, которые осуществляет организация, должны быть подтверждены документами, в том числе договором.
К примеру, Ваша организация как юрлицо реализует товары и предъявляет НДС к оплате покупателю. При этом размер налога должен быть указан отдельно как в , так и в договоре.
Это же правило действует и в обратном случае: если Вы принимаете НДС к вычету, то Вам следует иметь при себе счет-фактуру и договор с выделенным НДС.В то же время НК предусматривает случаи, в которых Вы можете не указывать сумму НДС в договоре, в частности, если:Ваша организация использует спецрежим и не является плательщиком НДС.
К примеру, Вы используете «упрощенку» или платите вмененный налог;Вы как юрлицо приобретаете товары, которые не являются объектом налогообложения НДС.
Договор оказания услуг
А значит, ни одна из сторон не вправе требовать исполнения обязанностей по нему от другой стороны (, ).
В договоре возмездного оказания услуг в обязательном порядке указывается цена – денежное выражение стоимости услуг, а также обязанность заказчика оплатить услуги (, ).
Цена в договоре устанавливается в фиксированном размере, либо в нем прописывается порядок ее расчета, если заранее стоимость услуг (до их оказания) определить нельзя.
Ндс в договоре оказания услуг
То есть фактически Исполнитель будет являться плательщиком НДС.
Тогда такое условие договора правомерно.Если услуги, оказываемые Исполнителем в адрес Заказчика, не являются объектом обложения НДС по ст.146 НК РФ (или являются объектом по ст.146 НК РФ, но освобождены по ст.
149 НК РФ), то независимо от того, что указано в договоре между контрагентами, Исполнитель не будет являться плательщиком НДС.Согласно п.4 ст.
422 НК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.Налогообложение НДС прописано в Налоговом кодексе РФ.
Договор, который противоречит содержанию НК РФ, в этой части является недействительным. Поэтому фраза в тексте договора об оказании услуг «ЗАКАЗЧИК оплачивает НДС по ставке 18 процентов» при условии, что Исполнитель не оказывает услуги, облагаемые НДС, не обязывает
Договор по оказанию услуг по ремонту с ндс
4.
Ответственность сторон и разрешение споров 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего договора, Стороны несут ответственность, основание и размер которой установлены действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Важно Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
4.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке он передается заинтересованной стороной на разрешение в Арбитражный суд. 5. Срок действия и порядок расторжения договора 5.1.
ИНН Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета Автоматизацияотправки счета Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании Отправка счета на e-mail покупателя почему куб удобнее Удобное выставление счетов онлайн Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю Контроль задолженности по каждому покупателю Управленческая отчетность Упорядоченное хранение всех ваших документов Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё.
Исчисление НДС на услуги: опасности и подводные камни
По умолчанию ставка НДС для услуг, как и для всех других товаров—.
Однако существует ряд услуг, которые НДС вообще не облагаются.
Их перечень приведен в ст.
146 НК РФ: , оказываемые специализированными учреждениями и врачами частной практики, кроме косметологии, ветеринарии и санитарно-эпидемиологических услуг; услуги по уходу за инвалидами, престарелыми, больными (необходимость ухода должна быть подтверждена заключениями соответствующих органов); услуги по содержанию детей в муниципальных дошкольных , а также по проведению занятий в кружках, секциях, студиях с несовершеннолетними детьми; услуги, предоставляемые архивными учреждениями; услуги по перевозке пассажиров любым городским и пригородным общественным транспортом (за исключением такси и маршрутного такси), если перевозки осуществляются по единым тарифам и с предоставлением льгот;
Ндс по оказанным услугам
Реквизиты должны включать в том числе и платежные данные. Ниже вы можете скачать образцы договора возмездного оказания различных видов услуг:
- Бухгалтерских – ;
- Рекламных – ;
- Юридических – .
- Консультационных – ;
Источник: http://7jurist.ru/dogovor-okazanija-uslug-s-nds-24315/
Договор возмездного оказания услуг по ремонту оборудования
Организация подрядчик заключила договор подряда на оказание услуг. Для ремонта используются запасные части. Как правильно составить документы? Читайте об этом ниже в нашей статье.
Вопрос: Организация-подрядчик заключила договор возмездного оказания услуг по ремонту оборудования, в рамках данного оборудования производиться поставка запасных частей (ЗИП) на данное оборудование.
Приемка результата выполненных работ производится Заказчиком путем подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ, к котором помимо стоимости работ, используемых материалов, указана стоимость поставляемого ЗИП. Товарная накладная, счет-фактура на ЗИП не составляется.
вопрос: Существуют ли у организации-порядчика налоговые риски при составлении акта выполненных работ, с включением ЗИП в состав акта?
Ответ: Нет, не существует.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст.
702 Гражданского кодекса РФ). Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).
Поскольку в данном случае договором подряда не предусмотрено иное, работа выполняется иждивением подрядчика, его силами и средствами, что установлено нормой п. 1 ст. 704 ГК РФ. По общему правилу цена договора подряда включает компенсацию издержек и вознаграждение подрядчика и может определяться путем составления сметы (п. п. 2, 3 ст. 709 ГК РФ).
В Вашем случае никаких дополнительных услуг и работ, а также продажа запасных частей заказчику не производится. Подрядчик закупает части в целях выполнения своих обязанностей по договору подряда, а отдельное выделение стоимости частей в смете и первичных документах является одним из способов определения договорной цены.
Поэтому никакой поставки в данном случае нет. Организация не обязана выставлять счета-фактуры и накладные на использованные в работе материалы.
Статья 704. Выполнение работы иждивением подрядчика
1. Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
Как отразить в учете реализацию работ, услуг
ОСНО: налог на прибыль
Доходом от реализации работ (услуг) является выручка (п. 1 ст. 249 НК РФ). При расчете налога на прибыль ее учитывайте на дату принятия заказчиком результатов работ, услуг (этапа работ, услуг).
То есть на дату составления и подписания сторонами документов, удостоверяющих передачу всей работы или этапа заказчику (например, акта об оказании услуг, выполнении работ) (письмо Минфина России от 15 мая 2008 г. № 03-03-06/2/56).
Так поступайте, если организация применяет метод начисления (п. 3 ст. 271 НК РФ).
Если организация получила аванс в счет предстоящих работ (услуг), то при расчете налога на прибыль методом начисления сумму предоплаты не включайте в состав доходов от реализации. Это следует из положений статей 249, 271 и подпункта 1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ.
Если из договора не следует иное, по некоторым видам длящихся услуг составлять ежемесячные акты исполнителю необязательно.
К таким услугам относятся, в частности, услуги связи и аренда (письма Минфина России от 13 ноября 2009 г. № 03-03-06/1/750, от 16 апреля 2009 г. № 03-03-06/1/247, от 6 октября 2008 г.
№ 03-03-06/1/559 и ФНС России от 29 декабря 2009 г. № 3-2-09/279). Доход от реализации таких услуг можно отражать на основании договора.
Ситуация: в какой момент отражать доход, если услуги оказаны в одном месяце, а акт составлен и подписан в другом месяце
Доход отражайте в том периоде, в котором услуга была фактически оказана, независимо от даты составления акта об оказании услуг или даты подписания его заказчиком.Это объясняется следующим.
Под услугой налоговое законодательство понимает деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе этой деятельности (п. 5 ст. 38 НК РФ). Составленный акт только формально подтверждает, что услуга оказана.
Поэтому доход от реализации услуг нужно отражать на дату их фактического оказания (п. 1 ст. 39, п. 3 ст. 271 НК РФ). Такая точка зрения содержится в письмах УФНС России по г. Москве от 2 сентября 2008 г. № 20-12/083102 и от 30 апреля 2008 г. № 20-12/041989.
К аналогичному выводу пришли судьи в определении ВАС РФ от 8 декабря 2010 № ВАС-15640/10.
Ситуация: в какой момент отражать доход, если заказчик не подписал акт о выполненных работах
Ответ на этот вопрос зависит от причин, по которым заказчик не подписал акт.
Если заказчик не принял работы, возможно два варианта развития событий.
Первый вариант – когда подрядчик завершил работы в срок, но заказчик не явился, чтобы их принять, и не выказал такого намерения. В такой ситуации подпишите акт приема-передачи выполненных работ в одностороннем порядке с отметкой об отказе заказчика подписать акт без видимых на то причин (п.
4 ст. 753 ГК РФ). Дата подписания акта исполнителем в одностороннем порядке и будет датой, на которую необходимо отразить доход (п. 1, 3 ст. 271 НК РФ).
Арбитражная практика признает правомерным факт передачи результатов работ подписанием акта о выполненных работах в одностороннем порядке в случае, когда у заказчика не имелось обоснованных причин для отказа подписать акт (см., например, п.
14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. № 51, постановления ФАС Уральского округа от 18 мая 2011 г. № Ф09-1885/11-С4, Московского округа от 19 мая 2011 г. № КГ-А40/3985-11).Если в дальнейшем подрядчик в судебном порядке взыщет с заказчика, не подписавшего акт, задолженность по договору, то в доходы полученную сумму уже не включайте. Ведь на дату подписания акта в одностороннем порядке эта сумма уже была отражена в доходах (п. 3 ст. 248 НК РФ, письмо Минфина России от 31 декабря 2014 г. № 03-03-06/1/68990).
Второй вариант – когда заказчик отказался принимать работы, так как обнаружил недостатки (ненадлежащее качество).
При этом заказчик обязан мотивировать свой отказ, сделав соответствующие записи в приемо-передаточных документах (п. 1 и 2 ст. 720 ГК РФ). В такой ситуации доход не признавайте.
Обоснованно не принятые заказчиком работы налоговое законодательство расценивает как незавершенное производство (п. 1 ст. 319 НК РФ).
При кассовом методе выручку учтите в момент получения средств за оказанные услуги (выполненные работы).
Предварительную оплату (аванс), полученный от заказчика, также учтите в составе доходов в момент получения (п. 2 ст. 273, подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Это правило действует несмотря на то, что работы (услуги) еще фактически не приняты заказчиком (п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 98).Выручку от реализации уменьшите на расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) (подп. 1 п. 3 ст. 315 НК РФ):
- материальные расходы;
- расходы на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации;
- прочие расходы.
Подробнее об учете доходов и расходов от реализации работ (услуг) при расчете налога на прибыль см. Как учесть при налогообложении прибыли доходы и расходы при реализации произведенной продукции (работ, услуг).
Если выполняемые работы носят долгосрочный характер, например, строительные, научные, проектные и т. д., и в договоре на их выполнение (оказание) не предусмотрена их поэтапная сдача, выручку от их реализации учитывайте в течение периода, в котором будут выполняться эти работы (п. 2 ст. 271, ст.
316 НК РФ, письмо Минфина России от 26 октября 2005 г. № 07-05-06/279). Подробнее о том, как учитывать выручку, см. Как учесть при расчете налога на прибыль доходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам. Как в этом случае учитывать расходы, см.
Как учесть при расчете налога на прибыль расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам.
При расчете налога на прибыль порядок признания доходов и расходов от реализации работ (услуг) может отличаться от бухгалтерского. В частности, различия возникают, если:
- в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают перечни прямых и косвенных расходов;
- в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает время признания доходов и расходов;
- отдельные виды расходов, которые отражаются в бухучете, не учитываются (учитываются частично) при расчете налога на прибыль;
- для расчета налога на прибыль организация применяет кассовый метод и т. д.
В этом случае возникают постоянные и (или) временные разницы. Поэтому в бухучете придется отражать постоянные и отложенные налоговые активы (обязательства).
Такой вывод следует из пункта 3 ПБУ 18/02.
Пример отражения в бухучете и при налогообложении реализации работ. Работы носят долгосрочный характер. В договоре между заказчиком и исполнителем предусмотрена поэтапная сдача работ
ООО «Альфа» ремонтирует коммерческие помещения.
В марте «Альфа» заключила договор с «Производственной организацией «Мастер»» на ремонт производственного корпуса. В соответствии с договором ремонт должен быть завершен к концу апреля. В договоре предусмотрена помесячная сдача работ. Ремонт проводится с использованием материалов заказчика.
Одним из условий договора является перечисление аванса перед началом работ в сумме 165 200 руб. Его «Мастер» перечислил организации в начале марта.В марте «Альфа» и «Мастер» подписали акт выполненных работ. В соответствии с ним стоимость работ составила 94 400 руб. (в т. ч. НДС – 14 400 руб.). Затраты на выполнение работ за март составили 80 000 руб., в том числе:
- прямые расходы (амортизация, зарплата с отчислениями) – 65 000 руб. (из них по первому этапу работ – 45 000 руб.);
- косвенные расходы – 15 000 руб.
В соответствии с учетной политикой для целей бухучета косвенные расходы признаются сразу в себестоимости продаж в конце месяца.
Так как «Альфа» получила аванс от «Мастера» в счет выполнения работ, бухгалтер:
В бухучете бухгалтер сделал такие проводки.
Март:
Дебет 51 Кредит 62 субсчет «Авансы полученные»
– 165 200 руб. – получен аванс от заказчика;
Дебет 76 субсчет «Расчеты по НДС с авансов полученных» Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 25 200 руб. (165 200 руб. * 18/118) – начислен НДС с суммы предоплаты;
Дебет 20 Кредит 02 (69, 70)
– 65 000 руб. – отражены в составе расходов прямые затраты организации на выполнение строительных работ;
Дебет 26 Кредит 10 (60, 76)
– 15 000 руб. – отражены косвенные расходы;
Дебет 62 субсчет «Расчеты по выполненным работам (оказанным услугам)» Кредит 90-1
– 94 400 руб. – отражена выручка от выполнения первого этапа работ;
Дебет 90-2 Кредит 20
– 45 000 руб. – списаны прямые расходы по первому этапу работ;
Дебет 90-2 Кредит 26
– 15 000 руб. – списаны косвенные расходы;
Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– 14 400 руб. – начислен НДС с реализации выполненных работ.
Счет-фактуру на реализацию бухгалтер зарегистрировал в книге продаж.
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 субсчет «Расчеты по НДС с авансов полученных»
– 14 400 руб. – принят к вычету НДС, начисленный с предоплаты.
Одновременно бухгалтер зарегистрировал в книге покупок счет-фактуру (свой экземпляр), ранее выписанный при получении аванса (п. 22 раздела II приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).
При расчете налога на прибыль организация применяет метод начисления, налог на прибыль рассчитывает помесячно. В марте бухгалтер включил в доходы выручку от реализации в сумме 80 000 руб. В составе расходов он учел прямые и косвенные расходы – 45 000 и 15 000 руб.
Отвечает Владислав Волков,
заместитель начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России
«Инспекторы сравнят доходы физлиц в 6-НДФЛ с суммой выплат в расчете по страховым взносам. Такое контрольное соотношение инспекторы станут применять с отчетности за I квартал. Все контрольные соотношения для проверки 6-НДФЛ приведены в таблице. Инструкцию и образцы заполнения 6-НДФЛ за I квартал смотрите в рекомендации.»
Из рекомендации Как составить и сдать расчет по форме 6-НДФЛ
Источник: https://www.glavbukh.ru/hl/230250-dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-uslug-po-remontu-oborudovaniya
Договор оказания услуг по ремонту между юр лицами
Стоимость работ (услуг) (с НДС), определяется согласно тарифам, установленным Исполнителем и норм времени на ремонтные работы и категории технического обслуживания.
Оплата стоимости работ (услуг) Заказчиком производится в течение 3 (Трех) банковских дней со дня получения от Исполнителя счета (наряда). 4.2.
Цены (с НДС) на выполнение различных видов работ (оказание услуг), на запасные части, аксессуары и расходные материалы (с НДС) устанавливаются в рублях. 4.3.
Работы по восстановлению кузова и другие жестяные и покрасочные работы автомобилей оформляются отдельным заказ-нарядом, калькулируются Исполнителем отдельно и подлежат оплате Заказчиком по отдельному счету (наряду), согласно условиям п. 4.2. настоящего Договора. 5. Ответственность сторон 5.1. При невыполнении Заказчиком обязательств согласно п. 4.1.
Договор по оказанию ремонтных работ
За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5.
Образец договора оказания услуг по ремонту помещения
Договора, Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ (оказание услуг) по ремонту и техническому обслуживанию. При этом стоимость выполненных работ (оказанных услуг) Заказчик оплачивает полностью.
5.2.
Исполнитель несет ответственность за сохранность автомобиля, содержимое салона и багажника только при нахождении автомобиля в ремонтной зоне.
После передачи автомобиля Заказчику и выезда его за пределы ремонтной зоны Исполнитель не несет ответственность за сохранность автомобиля Заказчика.
6. Важно Гарантийные обязательства 6.1.
Исполнитель обеспечивает качество проводимого технического обслуживания и ремонта автомобилей Заказчика. Гарантия на выполненные Исполнителем работы (оказанные услуги) действует в течение одного месяца со дня приемки автомобиля Заказчиком.
6.2.
Договор об оказании услуг между юридическими лицами: образец
Гражданско-правовой договор о предоставлении услуг (понятие и условия) Договор оказания услуг ГК определяет как соглашение, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется оказать услугу, а другая (заказчик) — оплатить ее в соответствии с установленными условиями.
Такие договоры тесно граничат с иными гражданско-правовыми соглашениями, например всеми видами подряда, но отличаются самостоятельным предметом.
Предмет договора об оказании услуг — действия, обязанность по совершению которых возложена на исполнителя.
По правилам ГК РФ лишь он является его существенным условием, однако в соответствии со ст.
Договор оказания услуг по ремонту
Предоставить Заказчику перечни и объемы видов работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при различных категориях технического обслуживания автомобилей, нормы времени на основные виды ремонтных работ и категории технического обслуживания. 3.1.5. Допускать представителей Заказчика в основные производственные помещения в соответствии с Перечнем участков, определенных администрацией Исполнителя.
3.2.
В случае наличия у Заказчика задолженности по оплате работ (услуг) Исполнителя за ранее проведенные техническое обслуживание и/или ремонт автомобилей Заказчика на сумму более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, Исполнитель вправе удерживать автомобили Заказчика, поступившие для проведения технического обслуживания и ремонта, до момента полного погашения Заказчиком задолженности перед Исполнителем за ранее выполненные работы (оказанные услуги) по Договору. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1.
Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса
Внимание Например, образец договора на предоставление образовательных услуг разработан и утвержден Министерством образования и науки приказом от 21.11.2013 № 1267.
Необязательно применять его на практике в неизменном виде, но ориентироваться на него при составлении своего документа стоит.
Также один из образцов договора оказания услуг между юридическими лицами доступен для скачивания на нашем сайте.
Для его адаптации под конкретную сделку достаточно указать нужные в каждом конкретном случае данные:
- реквизиты соглашения;
- наименования сторон;
- предмет сделки (подробное описание услуги);
- стоимость сделки и порядок проведения выплат.
При желании можно включить сроки оказания услуги, особенности порядка разрешения споров, вытекающих из договора и пункт о расторжении соглашения.
Договор на ремонт автомобиля
При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей. 4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора. 4.3.
Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг). 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 5.1.
Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.9.2.
Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны. 9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.4.
В тексте договора обязательно должны прописываться все условия сделки, права и обязательства заказчика, исполнителя, срок, объемы исполнения обязательств каждой стороной, порядок их выполнения и последствия при допуске нарушений условий сделки, цена договора.
— по продаже Заказчику по его заявке необходимых запасных частей, расходных материалов и аксессуаров; — по ремонту автомобильных сигнализаций и аудио (видео) — аппаратуры, установленной непосредственно Исполнителем. 2. Порядок выполнения работ 2.1.
Заявка на очередное техническое обслуживание или ремонт осуществляется уполномоченным представителем Заказчика по телефону (факсу) или письменно.
Договор оказания услуг по ремонту между юридическими лицами образец
Это наиболее простая форма, противоположная многократному договору. В первом случае предполагается однократное оказание конкретной услуги одним юрлицом для другого, во втором же услуга оказывается несколько раз (порой даже систематически).
Источник: http://buh-nds.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-remontu-mezhdu-yur-litsami/
Договор по оказанию услуг по ремонту с ндс
Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором самостоятельно : Да Условия оплаты: Оплата производится по факту выполненных работ в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Сторонами Акта(ов) о приемке работ, утверждённых приказом об учетной политике АО «Завод РЭТО», и получения Подрядчиком соответствующего счета на оплату, но не ранее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления соответствующих денежных средств от Заказчика на расчетный счет Подрядчика Условия поставки: Срок действия договора: с момента заключения договора по 31.05.2018г.Сроки выполнения работ: Ремонт микропроцессорного устройства должен быть выполнен строго в установленные сроки – 14 дней с момента заключения договора.
Что такое договор оказания услуг, согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда? Стороны и форма договора на оказание услуг.
Где скачать бланк соглашения? Существенные условия договора возмездного оказания услуг, дополнительные требования Для чего составляется дополнительное соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг? Что такое договор оказания услуг согласно ГК РФ? В чем его отличие от договоров подряда и субподряда? В рамках соглашения об оказании услуг одно лицо берет на себя обязательство по выполнению определенных действий (услуг), а другая сторона обязуется произвести их оплату. Договор с ндс образец Стоимость оказываемых услуг составляет 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, за весь период оказания услуг.НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п.2 ст.
В некоторых случаях договор возмездного оказания услуг является публичным.
Импорт услуг из стран Таможенного союза «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» (далее — Соглашение); — Протоколом от 11 декабря 2009 г.
« О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе» ; — Протоколом от 11 декабря 2009 г.
« Внимание О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» (далее — Протокол о работах и услугах); — Протоколом от 11 декабря 2009 г. договора по типам Оригиналы документов в двух экземплярах подписываются Исполнителем и направляются для подписания Заказчиком способом, позволяющим подтвердить дату получения.6.3.2.
Договор оказания услуг, работ
Внимание
Если в соответствии с налоговым законодательством НДС уплате не подлежит, рекомендуется это указать в договоре. Пример формулировки условия: «Цена работы составляет (указывается сумма цифрами и прописью) рублей. В связи с применением подрядчиком упрощенной системы налогообложения и на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от » » 20 г.
N налог на добавленную стоимость не уплачивается». Если в договоре отсутствуют указания об НДС В этом случае подрядчик вправе потребовать уплаты НДС сверх цены работы (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 168 НК РФ). Образец договора с ндс Договор оказания услуг по ведению бухгалтерского учета 2 1.
Договор оказания услуг по ремонту оборудования
Иванов » » 20 г. Исполнитель: ООО «Организация №2″Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН КПП р/с Банк БИК Директор П.П. Петров » » 20 г. Акт сдачи/приемки оказанных услуг по Договору № г. К-ск 05.03.2018г. Например, оказание услуг связи регулируется Законом «О связи» и Правилами оказания услуг связи.
которыми определены как существенные условия оказания услуг подвижной связи. так и иные обязательные для включения в договор условия оказания этого вида услуг . В некоторых случаях договор возмездного оказания услуг является публичным.
Импорт услуг из стран Таможенного союза «О принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» (далее — Соглашение); — Протоколом от 11 декабря 2009 г.
«О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе» ; — Протоколом от 11 декабря 2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» (далее — Протокол о работах и услугах); — Протоколом от 11 декабря 2009 г.
Важно
Подрядчик в силу закона имеет право привлечь к выполнению работы иное лицо, заключив с ним договор субподряда.
А что касается услуг, то они, напротив, должны быть оказаны лично, если противоположное не оговорено в самом договоре. Стороны и форма договора на оказание услуг.
Где скачать бланк соглашения? Скачать договор Скачать дополнительное соглашение Участниками соглашения об оказании услуг являются:
- исполнитель — лицо, которое берет на себя обязательство выполнить услуги;
- заказчик — сторона, на которую возлагается обязанность по оплате услуг.
Особых требований к названным субъектам закон не предъявляет, в качестве любой из них могут выступать и физлица, и юридические лица.
Источник: http://dtpstory.ru/dogovor-po-okazaniyu-uslug-po-remontu-s-nds/